2023年工程厂房总包合同 钢材供货合同优质

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

2023年工程厂房总包合同 钢材供货合同优质篇一

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

二、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量求进行送样检测，检测合格后方可投入使用。

三、交货地点、方式：供货方将材料运至江晖景苑1#楼施工现场。

四、运输方式及费用负担：供方负责运输，运输费用含在材料单价中。

五、合理损耗及计算方式：货到现场双方清点计量。

六、验收标准、方法及提出异议：以宜昌市质量检测中心报告为验收依据。

七、结算方式及期限：第一批30t不结算，第二批30t结算第一批货款，依次类推，主体完工后一个月内结清余款。

八、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件：无。

九、违约责任：

1、供货方提供不合格材料进场，需方有权不收，退场费用由供方负责;

2、供方按需方计划数量供货，如因供方材料延误工期损失由供方负责;

十、其它约定事项：

1、上述表中单价根据市场单价行情可作调整。

2、结算时提供货款发票。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年工程厂房总包合同 钢材供货合同优质篇二

供货方：_________（以下简称甲方）

需货方：_________（以下简称乙方）

担保方：_________（以下简称丙方）

乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。

二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前____天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易*展有限公司的当天市场价格上浮____元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。

四、钢材接收验收方式：

1.钢材交货地点为：_________。

2.乙方授权本公司工作人员名字____，身份证号码____，工作人员名字____，身份证号码____。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

3.乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

五、付款方式及期限：

1.乙方的工程于____年____月____日开始至____年____月____日止，这期间总计钢材用量为____吨全由甲方供货。

2.甲方先期垫资吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的____%，剩余____%的货款累计到满吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个____月时即行全部支付;期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金;另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。

3.乙方应要求甲方在____年____月____日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后____日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计____%的违约金。

七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。

八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。

九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。

甲方（印章）：______

法定代表人：________

乙方（印章）：______

法定代表人：________

丙方（印章）：______

法定代表人：________

签订日期：__年__月__日

2023年工程厂房总包合同 钢材供货合同优质篇三

需方: 签订时间： 年 月 日

第四条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。 第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。

第六条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出， 且不运用或转移货物，否则视同无效。

第七条：提货时间： 年 月 日至 年 月 日 第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。

第九条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。

第十三条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。

第十四条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。

甲方：乙方：日期：

2023年工程厂房总包合同 钢材供货合同优质篇四

二、质量要求标准：符合国家标准。

三、交(提)货地点：需方工地。

四、运输方式及到达站港和费用负担：运吊费用需方承担。

五、合理耗损和计算方法：过磅，理算、码单为准。

六、当事人对质量负责的条件及期限：如有异议，请需方在收货当日提出。

七、结算价格：按当日网上价格为准，第一个月按30天，每吨每天元计算差额;第二个月按30天，每吨每天元计算差额;每笔货款超过二个月按剩余货款总额，每天2‰计算差额。

八、结算方式及期限：现款结算，三个月内结清货款。

九、违约责任：由双方协商解决，协商无果按《合同法》执行。

十、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向签定地人民法院起诉。

_______年_______月_______日

2023年工程厂房总包合同 钢材供货合同优质篇五

需方：__________

注：1、数量暂定，具体数量以需方通知为准，结算以实际进场数量为准。具体进场时间由需方根据计划要求提前以书面形式通知供方及时供货。

2、如特殊情况采用其它钢厂钢材，须经需方同意。

线材质量要求符合国家标准gb/t____________，螺纹钢材质符合国家标准gb____________。

三、交（提）货地点、方式：

需方提前 天以书面方式（传真或电子邮件）将需用计划提交给供方，供方按需方计划送货至中建五局 公司 项目部或需方指定的集中加工地点。

四、运输方式、装卸等费用负担：

1、供方负责汽车运输至需方施工现场指定地点，供方或需方负责卸车（在招标时明确）。

2、材料的装卸、运输、过磅由供方负责，费用由需方承担，费用按 ________元/吨（一般为____________元，因不同项目情况有变化），与货物一并计算。

五、物资验收计量方法（在招标时明确，可采取以下三种方式之一）：

1、盘园、xxx以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，xxx及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。

2、盘园按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。

3、盘园、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。

六、物资的包装要求、包装物的供应和回收：

七、物资验收标准、方法及提出异议期限：

需方指定项目部 为文件签收人和验货验量人。螺纹钢9m或12m定尺交货，需方收货后可随时对所供钢材进行抽样送检，若发生质量问题除由供方负责组织无条件退货外，若造成需方损失全部由供方承担。需方提出异议的期限为10天。供方送货时间尽可可能在白天，如供方送货到工地超过晚上 点需方可延缓至第二天早上收货验收。

八、随物附件、配件、工具要求、数量、供应办法：

随车必须提供供方加盖公章的质量证明文件四份 。

九、货款结算方式（以下三条任选其一）：

1、盘园、xxx以下螺纹钢按过磅、其它螺纹钢按点支计重的情况下，以现金购买价（或当地挂牌价）为基价加 ________元为结算价。

2、盘园按过磅，螺纹钢点支计重的情况下，以现金购买价（或当地挂牌价）为基价加 ________元为结算价。

3、盘园、螺纹钢均按过磅计重的情况下，以现金购买价（或当地挂牌价）为基价加 ________元为结算价。

4、如果采用承兑支付，贴息费用由 方负责。

结算期：_______月______日至当月______日为一结算期，供需双方月底办理结算，需方在次月______日前支付本月货款的______%。余款在主体封顶后 个月内分 次付清。

十一、如需担保，另立合同担保书作合同附件：

十二、违约责任：

供方应在需方送货计划指定的时间内将货物送达到需方指定的地点，每延迟一天按货款的 %支付违约金。

在整个供货过程中，需方如发现供方弄虚作假、采用欺骗手法虚增数量或以次充好的情况，均视为供方违约，需方有权终止合同并可要求供方向需方支付当批货款的 %做为违约金。

需方应按时付款，若需方资金暂时不能到位，双方可协商延期支付，如延期超过 天，延期支付的资金，由需方按万分之 （一般为万分之三之内，最多不超过万分之五，具体在合同中约定）向供方支付利息。

十三、解决合同纠纷方式（只选其一）：

1、遵循协商、调解、仲裁的解决程序，双方约定的仲裁机构为____________仲裁委员会。

2、向甲方所在地人民法院起诉。

十四、其他约定事项：

1、如供方供货不及时、质量不合格时，需方有权终止合同，并向供方索赔。

2、未尽事宜，双方友好协商。

十五、本合同自签字并盖章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，合同有效期限 至 止。

单位名称（章） 有限公司 单位名称（章）：__________

单位地址：__________ 单位地址：__________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

委托代理人：__________ 委托代理人：__________

电话：__________ 电话：__________

开户银行：__________ 开户银行：__________

账号：__________ 账号：__________

税号：__________ 税号：__________

邮编：__________ 邮编：__________

2023年工程厂房总包合同 钢材供货合同优质篇六

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

1。乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币_万元整，同时甲方有权单方解除合同。

2。乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

3。由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

4。钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。

5。付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6。双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

7。本合同双方签字盖章后生效。

8。本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：乙方(公章)：

甲方代表：乙方代表：

合同签订日期：