购房协议转让协议书(实用15篇)
每个人都有希望拥有自己的家的愿望,购房是实现这个愿望的重要一步。接下来是一些购房注意事项和常见问题解答,希望能解决大家的困惑。
购房合同转让协议书精选
甲方:
乙方:
经甲乙双方自愿、平等协商,就香格里拉人民医院团购房的认购权转让达成如下协议:
第一条:甲方自愿将香格里拉人民医院团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了解了该团购房的具体状况,并自愿购买该房认购权。该团购房具体状况如下:
1、转让的团购房认购权座落于香格里拉县新城区,具体房型、建筑面积尚在设计中。
2、该团购房均价尚未确定,建成后因楼层及其他因素,实际价格可能会有一定波动,乙方对此可能发生的变化已明知并予以接受。
第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费10000元(大写:壹万元)、甲方已交的预交款40000元(大写:肆万元)共计50000元(大写:伍万元)。
乙方出资甲方名义支付,甲方必须协助,所产生的费用由乙方负责。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。
第四条:甲方保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利;保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房的任何权益;届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的购房手续。
第五条:此合同所涉及合同标的仅是购房权利资格,如因开发商的原因造成本协议无法履行或延迟履行的,甲方不需退还乙方全部转让费,由乙方自行向开发商追讨。
第六条:双方配偶对此合同已明知并全部同意合同内容。协议签订后,甲乙双方若不履行协议相关条款,视为违约。
第七条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。
第八条:本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方代表人签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
签约日期:
购房资格转让协议书
购房资格转让协议书要如何写,以下由文书帮小编推荐这编购房资格转让协议书参考。
甲方:___________(以下简称甲方)
乙方:___________(以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就______市规划管理局在____________集资房的购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:
一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。
二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。
四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。
五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款______万元,第二次于______月______日前付______贰万元,第三次于______年______月______日前付____________元。
六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
购房资格转让权利协议书
转让方(以下简称甲方):(身份证号码:)地址:联系电话:
受让方(以下简称乙方):(身份证号码:)地址:联系电话:甲方系职工,
本单位搞市场运作集资建房,其可享受取得购买一套面积约平方米的住房资格,现将该购房资格转让给乙方。
经双方协商一致,达成如下协议:
第一条、基本情况。
1、甲方转让的市场运作购买的资格,房屋座落于大院内,系市场运作筹建房屋,房屋面积约平方米(具体以实际测量为准),结构为高层(具体按统一设计方案)。
房屋付款方式:该房屋所需支付的首期款数额和以后的分期付款数额全部由乙方按规定支付。
房屋单价约:元平方米,总价约:元。
1、首期建房款万元由乙方以甲方的名义支付。
付款方式按照甲单位通知及建房进度和要求支付,由甲方负责通知乙方,乙方将建房款项直接存入甲方单位指定的账户,甲方应向乙方提交首期建房款的收款收据。
2、其余建房款乙方以甲方的名义向银行办理按揭贷款,乙方每月向银行支付房贷。
第四条、甲方负责办____市场运作建房过程中需要办理的一切手续,费用由乙方全部支付。
第五条、甲、乙双方共同负责办理关于房屋产权过户有关手续,过户时间费用由乙方全部支付。
第六条、交房时间:房屋建好后,甲方应立即向乙方交付房屋。
甲方单位交付房屋时,由乙方以甲方的名义直接接收房屋。
交房时,房屋如附带有车库、杂物房及其他一切福利也一并交付归属乙方所有。
如需办理接收手续,由甲方负责办理。
第七条、违约责任。
1、合同签订后,任何一方违约需向守约一方按房屋总价的30%支付违约金。
2、甲方不按时交房或办理过户手续的,需向乙方支付违约金,违约金为房屋总价的30%,同时乙方有权选择是否解除合同。
第八条、甲方有义务代理乙方与交涉建房中需要解决的问题。
第九条、本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,如协商未成,按下第种方式解决。
1、交仲裁机构仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第十条、未尽事项,可由双方约定后签订补充协议。
第十一条、本协议共3页,一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
双方签字之日起生效。
甲方:
转让方经办人:电话:
乙方:
受让方经办人:电话。
个人购房转让协议书
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、转让标的及金额:
1、双方约定:甲方负责出具相关证明,在认购期限内配合乙方订立购房合同,乙方按要求支付购房款,乙方保管从房产公司取得的所有购房凭证及资料,并从本协议中确认享有此套住房的全部权益。乙方在年___月__日前支付甲方人民币(元整)作为本次购房指标转让的金额。
2、甲方配合乙方取得该房屋的房地产权证。
二、双方的权利和义务:
1、从本协议签订之日起,甲方对该房屋无任何权利限制,更不能对该房屋进行其他经济交易,否则甲方应承担由此产生的一切责任。
2、乙方在支付房款后,享有此套住房的所有权益。甲方应在购房期限之前办好购房手续,协助乙方领取房地产权证。甲方配合乙方进行以后的产权转让(出具全权授权书及身份证复印件)。房屋相关转让费用由甲方负责承担_______,乙方负责承担_______。
3、甲方所持有的该房屋有关资料全部交付给乙方。
5、双方对指标购房情况不能对开发商公开,本协议也不对开发商公开。
三、若甲、乙双方办理该房屋的指标权益转让手续期间,任何一方单方面终止本协议,届时双方应按照本协议指定房屋总房款的30%向对方支付违约金;甲方终止本协议,应返还乙方支付的所有房款、转让费及违约金;双方可以凭此协议向法院起诉。
四、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的购房事宜,乙方无过失,则甲方退回乙方本协议金额元,乙方定金及其它已支付款项均归乙方。如因乙方过失导致此后果,则甲方不退回乙方本协议金额元。
五、其它约定:
六、本协议一式_______份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签字):乙方(签字):
日期:日期:
购房指标转让协议书
甲方(卖方):身份证号:
电话:住址:甲方配偶:身份证号:电话:住址:乙方(买方):身份证号:电话:住址:鉴于:
1、房屋性质:本房屋是由的名义兴建的集资房,位于。甲方是的工作人员,现有一个购买一套级干部住房的购房指标。2、甲方愿意将其单位本次建房的购房指标转让于乙方。3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。
4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项,并以自身的名义向其单位缴纳。5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。6、甲方须保证房屋性质不属于经济适用房与军需房。
7、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款()之日起至房屋产权过户于乙方名下期间,甲方只是该集资房的名义产权人,乙方为此房屋的实际产权人。
为明确双方的权利和义务,以达上述目的,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得该房屋产权特签订以下协议:
第一条、集资房屋的基本情况及产权实际人约定。
1、甲方单位集资建设的房屋坐落于。甲方依据其单位的规定,可通过集资建房取得一套建筑面积约平方米的房屋的产权。具体楼号、楼层、户型、房间号及房屋面积根据甲方单位规定方式确定。
2、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款()之日始,乙方即为协议本条款约定房屋的实际产权人。
第二条、转让金额及支付方式。
因该房屋尚在建设阶段,甲方同意将该房屋(包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施)购房指标转让给乙方,乙方在签订本协议之日起三日内,向甲方支付人民币:元。
其中:购房指标转让费为人民币:,甲方为该房屋垫付的购房款为人民币:元,共计元。
根据甲方单位要求的交款时间和数额,乙方将房屋购房款交付给甲方。由甲方代替乙方及时缴纳予该单位。甲方应在缴纳费用当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。
第四条、除购房款外的费用承担。
本协议履行过程中,因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担。甲方仅收取购房指标转让费。
第五条、房屋产权手续办理。
甲方应按本单位的要求,及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作,及时提交各种资料,以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。
第六条、房屋交付、产权证的办理和取得。
一)房屋交付。
协议约定的房屋建成后,若甲方单位将房屋交付于甲方,则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。
二)产权证的办理和取得。
1、甲方有义务及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。甲方有义务协助乙方及时按的要求申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。
2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下,则甲方应在取得该房屋产权证书后,将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。
3、无论出于何种原因,致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下,在此期间,乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益,甲方不得就此主张任何异议。
第七条、甲方的权利和义务:
4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人,否则视为违约。5、甲方配偶及其他继承人也无权收回该房屋指标,否则视为违约。
2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;
6、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力,承诺在双方尚未完成对该房屋的产权交割前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。
7、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则视乙方违约。
8、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
第九条、其他约定。
1、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约。按本条款解除协议时,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同转让费一并退回给乙方。
2、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房转让协议内容,本协议也不对开发商公开。
3、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由取消该交易并要求对方重新确定购房指标转让费价格,否则视为违约。
4、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。5、签订本协议时,甲、乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和户口簿复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件提供第三方,否则追究法律责任。
6、协议终了中止时,甲方需将乙方证件复印件(署名件)及乙方出具的相关收据退还乙方;乙方需将甲方证件复印件(署名件)及住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件退还甲方。
1、协议履行中,甲方擅自终止协议,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要赔偿乙方双倍购房指标转让费。
2、乙方违约或中止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。购房款及其他已支付款项应在协议终止后的二日内返还乙方。
3、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。
第十一条声明及保证。
本协议签订时,需经过双方配偶及第一法定继承人同意。
第十二条争议的处理。
本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。协商不成的,依法向该房屋所在地人民法院提起诉讼。
第十三条补充与附件。
本协议未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
第十四条协议的效力。
1、本协议自双方签字之日生效。
2、本协议共六页,一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。
3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
公证人:(签字):
_________年____月____日。
购房指标转让协议书
甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就清华阳光二期3批次购房指标权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、转让标的及金额:
1、双方约定:房价工龄(一十二年)优惠24%,甲方负责出具相关证明,在认购期限内配合并亲自以指标人身份订立购房合同,乙方一次性支付全部购房款,乙方保管从房产公司取得的所有购房凭证及资料,并从本协议中确认享有此套住房的全部权益。乙方在20xx年___月__日以支付甲方人民币20xx0(两万元整)作为本次购房指标转让的金额。
2、甲方配合乙方取得该房屋的房地产权证。
3、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由_______承担。
三、双方的权利和义务:
1、甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方不能对该房屋的进行经济交易,甲方愿承担由此产生的一切责任。
2、甲方应在购房期限之前办好购房手续,协助领取房地产权证并。乙方在支付房款后,享有此套住房的全部权益,可以对房屋进行相关经济交易,甲方配合乙方进行以后的产权转让(出具全权授权书及身份证复印件)。6年之内,乙方应将房屋产权人变更完成,房屋相关转上费用全部由乙方负责承担。
3、甲方该房屋有关资料全部交付给乙方。
5、双方对指标购房情况不能对开发商公开,本协议也不对开发商公开。
三、若甲、乙双方办理该房屋的指标权益转让手续期间,任何一方单方面终止本协议,同时双方应按照本协议指定的总房款的20%向对方支付违约金;甲方终止本协议,应返还乙方支付的所有房款;双方可以凭些协议向法院起诉。
四、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的购房事宜。乙方无过失,则甲方退回乙方本协议金额20xx0元,乙方定金及其它已支付款项权利归乙方。如乙方过失导致此后果,则甲方不退回乙方本协议金额20xx0元。
五、其它约定:
六、本协议一式_______份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签字):
乙方(签字):
20xx年x月xx日。
购房指标转让协议书
甲方(卖方):身份证号:
电话:住址:乙方(买方):身份证号:
电话:住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就清华阳光二期3批次购房指标权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、转让标的及金额:
1、双方约定:房价工龄(一十二年)优惠24%,甲方负责出具相关证明,在认购期限内配合并亲自以指标人身份订立购房合同,乙方一次性支付全部购房款,乙方保管从房产公司取得的所有购房凭证及资料,并从本协议中确认享有此套住房的全部权益。乙方在2010年___月__日以支付甲方人民币20000(两万元整)作为本次购房指标转让的金额。
2、甲方配合乙方取得该房屋的房地产权证。
3、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由_______承担。
三、双方的权利和义务:
1、甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方不能对该房屋的进行经济交易,甲方愿承担由此产生的一切责任。
2、甲方应在购房期限之前办好购房手续,协助领取房地产权证并。乙方在支付房款后,享有此套住房的全部权益,可以对房屋进行相关经济交易,甲方配合乙方进行以后的产权转让(出具全权授权书及身份证复印件)。6年之内,乙方应将房屋产权人变更完成,房屋相关转上费用全部由乙方负责承担。
3、甲方该房屋有关资料全部交付给乙方。
5、双方对指标购房情况不能对开发商公开,本协议也不对开发商公开。
三、若甲、乙双方办理该房屋的指标权益转让手续期间,任何一方单方面终止本协议,同时双方应按照本协议指定的总房款的20%向对方支付违约金;甲方终止本协议,应返还乙方支付的所有房款;双方可以凭些协议向法院起诉。
四、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的购房事宜。乙方无过失,则甲方退回乙方本协议金额20000元,乙方定金及其它已支付款项权利归乙方。如乙方过失导致此后果,则甲方不退回乙方本协议金额20000元。
五、其它约定:
九、本协议一式_______份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签字):乙方(签字):
时间:时间:
单位团购房转让协议书
乙双方协商一致,签订协议如下:
一、乙方按《办法》规定出资购买下表所列住房壹套,不足部分由甲方资助。
二、购房价格为_______元,合计金额____________。
三、乙方以房改部门审批的房改售房成本价________元/2购买上表所列住房,其不足部分______元/2由甲方资助。超出控制面积部份乙方按_______元出资。
四、乙方出资额一次性交付给甲方,由甲方统一存入开户于_______银行的_____住房资金管理中心专户。
五、乙方购买该房并取得《房屋所有权证》和《土地使用证》后享有住房完全产权。
六、甲方负责统一办理《房屋所有权证》和《国有土地使用权证》交乙方执存。
七、甲方按《办法》规定建立住房公共维修基金。
八、其它约定。
九、本协议一式五份,甲、乙双方签字盖章并由甲方取得房改部门批复后生效,双方均应严格执行。甲、乙双方各执存一份,交房改部门、房地产权属登记机关各一份。
甲方:___________乙方:__________。
______年______月______日。
法定代表人:_____。
代理人:________________。
_______年______月_____日。
购房
二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。
四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。
五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款______万元,第二次于______月______日前付______贰万元,第三次于______年______月______日前付____________元。
六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:__________________。
乙方:__________________。
______年______月______日。
购房协议书
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,现就甲方以乙方名义购买商品房事宜达成如下协议:
一、双方确认,甲方委托乙方以乙方名义购买位于 市 路 号 小区 单元 室商品房一套(以下简称“该房屋”),乙方已于 年 月 日与该房屋开发商签订商品房买卖合同,办理正式购房手续。
二、双方确认,该房屋的购买主体实为甲方,全部购房款均由甲方实际支付,该房屋产权归甲方所有,甲方有权对该房屋进行占有、使用、收益与处分。全部购房手续(包括商品房买卖合同、购房发票、房产证、土地证等)由甲方留存。
三、乙方仅为该房屋名义上的购房人及所有权人,未经甲方同意,乙方不得擅自将该房屋以出租、转让、抵押等任何形式进行处分,并确保其他任何第三方(包括乙方亲属、朋友或与乙方有利害关系的第三人等)不因乙方形式上拥有该房屋产权而主张任何涉及该房屋的行为,包括继承、查封、强制执行等。
四、双方同意,若甲方需将该房屋过户给甲方或甲方指定的第三方、或将该房屋出租、抵押的,乙方应无条件予以配合。因此产生的收益均归甲方所有,税费由甲方自行承担。
五、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效。
甲 方: 乙 方:
签署日期: 年 月 日
购房协议书
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
第一条。
甲方自愿将坐落在市区路小区号楼单元室(建筑面积平方米,储藏室平方米,产权证号)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
第二条。
双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写;即人民币____________小写。
第三条。
乙方在签订本合同时,支付定金,即______小写。
第四条。
乙方支付定金之日起个___月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
第五条。
甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
第六条。
办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。
第七条。
乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
第八条。
甲方应在前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
第九条。
本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
第十条。
交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机___台,空调___台,热水器___,浴霸,饮水机,音响两台,凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。
第十一条。
本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
甲方(签章):__________乙方(签章):___________。
购房协议书
甲方:
乙方:
根据有关法律、法规之规定,经甲乙方双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方内部员工购房事宜,与乙方达成如下协议:
一、甲方将自己开发建设的位于xxx市xx路xx小区的xx号楼xx单元室的面积为xx的房屋出售给乙方。
二、甲方在该房屋xxx元/平方米、总价款为:(大写):xxx元,(小写):xxx元出售价的基础上给予乙方总价款10%的优惠,计(大写):xxx元,(小写):xxx元。
三、甲方给予乙方享受零首付入住的优惠,乙方应缴的首付款(大写):xxx元,(小写):xxx元三年内付清不记息,可用效益工资、奖金冲抵,余款办理银行按揭,由个人按月归还。
四、上述甲方给予乙方的购房优惠补贴,仅限于乙方在甲方就职期内享受。若乙方在甲方就职期不满五年,无论乙方以何种原因辞职或离职,甲方有权取消乙方所享受的优惠补贴,并按对外售房价款收回房屋差价及利息。若乙方提出退房,则甲方每年按优惠房价总额5%的折旧率计收折旧费,同时收回房屋产权。
五、乙方因办理房屋产权证须另签订《商品房买卖合同》,与协议书不一致的,以本协议为准。
六、乙方如违反本协议的约定,甲方除取消乙方所有的购房优惠补贴外,还应向甲方支付按总房款的30%计算的违约金(大写):xxx,(小写):xx元。
七、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。
八、本协议经双方签字或盖章后生效。
九、协议一式三份,双方当事人各执一份,甲方房产开发部备案一份。
甲方(盖章):乙方(签字):
法定代表人(签字):
签订时间:签订时间:
购房协议书
甲方:
乙方:
丙方:(乙方的全部继承人)。
甲、乙、丙三方就甲方委托乙方代理办理购买位于的房屋,经协商达成以下协议:
一、甲方委托乙方并以乙方的名义购买位于___________的房屋。甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买号房屋一套(建筑面积平方米,总价格为拾万千拾元整(人民币元)),乙方同意接受甲方的委托。
二、乙方以自己的名义签订相关的《商品房买卖合同》等相关购买房屋的文件。乙方所代理购买的房屋所有权归甲方所有,甲方享有该房屋占有、使用、收益及处分的权利,乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利,亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。
三、购买以上房屋的全部款项由甲方支付,乙方无须支付任何款项。《商品房买卖合同》、房款收据的原件由甲方收执。
四、房屋交付时,乙方必须按照卖方或开发商要求的时间配合甲方进行验房、收房,并办理相关的收房手续,并以自己的名义与物业管理部门签订相应的物业管理合同,合同原件由甲方收执。
五、甲方收房后,需要办理的燃气管道的开通手续、水、电、通讯、宽带、有线电视等开办手续时,乙方应提供相关的身份文件及其他需要乙方提供的资料配合办理,产生的一切费用由甲方承担。
六、房屋可以办理产权证书时,乙方应无条件配合甲方办理相关的登记手续,提供应由乙方提供的办证所需的一切资料,所生的费用由甲方承担,乙方不承担。
七、如甲方需要将房屋变更登记到自己名下或甲方指定的任何人名下时,乙方应在收到甲方通知后三日内提供所有办理变更登记所需的资料,并按照房产管理部门的要求配合甲方办理变更登记,所产生的费用由甲方承担,乙方不承担。
八、乙方因代理甲方购房的产生合理交通费、误工费、通讯费等费用由甲方承担(甲方以每平方三百元标准补偿乙方)。
九、房屋办理了所有权证书后,如所有权证书登记在乙方名下的,乙方明确放弃对该房屋享有的一切权利。乙方同意对该房屋不享有任何权利,也不向甲方主张与房屋有关的一切权利。
十、如乙方未按照本协议的约定办理房屋产权登记、变更登记的,甲方有权解除本协议,并有权要求乙方全额返还甲方因房屋支付的全部款项及费用(包括装修费用,以装修时发生的实际金额为准),并承担相应违约金(按违约当时房屋市场价值的百分之三十)。
十一、乙方在未取得甲方同意的情况下,不能将本协议书中约定的房屋进行抵押、转让、赠与他人。如乙方违反此约定的,甲方有权解除本协议,乙方应全额返还甲方因房屋支付的全部款项及费用(包括装修费用,以装修时发生的实际金额为准),并承担相应违约金(按违约当时房屋市场价值的百分之三十)。
十二、丙方作为乙方的法定继承人或在法律上有权对该房屋主张权利的人,对本协议的内容已全部了解,并同意放弃对该房屋享有的任何权利,不能因任何理由向甲方主张对该房屋的任何权利。
十三、如乙方发生意外,无法如约履行协议,丙方作为乙方的法定继承人,应继续履行协议书内义务,在办理完房屋继承手续后将房屋过户到甲方名下,产生的费用由甲方承担。
十四、如乙方继承人拒不前去办理房屋变更登记手续的,甲方有权解除本协议书,并有权要求乙方的全部继承人(除明确放弃继承的外)全额返还甲方因房屋支付的全部款项及费用(包括装修费用,以装修时发生的实际金额为准),还应向甲方赔偿一倍的购房款(按购房发票计算)。
十五、因乙方的原因乙方不配合甲方进行验房、收房、办理房屋产权证书、变更房屋产权登记等事宜的,甲方有权解除本协议书,并有权要求乙方全额返还甲方因房屋支付的全部款项及费用,并承担相应违约金(按违约当时房屋市场价值的百分之三十)。
十六,本协议一式份,各方各持份,自各方签字后生效。
甲方:
乙方:
丙方:
______年____月____日。
购房
卖房方(甲方):。
购房方(乙方):。
一、关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:。
甲方愿将其位于枣庄市薛城区嵩山路新八中对过中和嘉园2号楼13层东户的房屋(建筑面积122.37平方米)以总房价人民币叁拾玖万元整($39万元整)出售给乙方(含燃气开口费、有线电视开口费2400.00,预付物业费1000.00,装修保证金1000.00)。
乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。
乙方在协议签订后五日内一次性向甲方首付人民币贰拾伍万元整($25万元整),剩余壹拾肆万元在乙方取得银行贷款十日内向甲方一次性付清,如乙方不利用银行贷款,在协议签订60日内结清余款。
二、甲方承诺:。
1、向乙方申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料(购房合同、购房发票等)以备查核。
2、保证对出售的房屋未予出租或出售。
如果该房屋为共有房屋或已出租,则甲、乙双方解除本协议。
甲方应如数退还给乙方收取的首付款(人民币25万元)。
3、自签订本协议起,保证将该房屋按约定价格出售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
4、按照前述业务的需要,及时配合办理各种手续,包括共同办理变更购房合同、转交购房发票(收据)等事宜。
5、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
三、乙方承诺:。
1、向贷款银行或贷款银行认可的.机构提供符合要求的资料以备查核,并依规定支付费用。
2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋。
3、按照前述业务需要,及时办理各种手续,包括共同办理变更购房合同、购房发票(收据)等事宜。
并承担有关费用。
购房
甲方(卖方):
xxxxx。
乙方(买方):
xxxx。
甲乙双方就房屋买卖事宜,经协商一致,自愿达成如下协议。
一、转让房屋。
甲方自愿将坐落于xxx房屋出售给乙方,室号为xx,房屋所有权证证号为:xxx,共有权证号:xx,产权面积为:xx平方米,规划用途为:xx,国有土地使用证号为:xx,乙方对该房屋充分了解后愿意购买。该房屋转让时所占有的土地使用权一并转让。
二、转让价格。
经过甲、乙双方议定,上述房屋转让成交价为人民币(大写)xxx,人民币(小写)xx元(其中含经济适用住房货币补贴xx万元整,《长沙市经济适用住房货币补贴发放凭证》编号:xx;含提前还贷部分资金xx万元)。
三、税费缴纳。
甲、乙双方约定在房屋所有权转移登记过程中所缴纳的税费由xx承担。
四、付款方式。
双方约定,房屋所有权转移的全额价款按下列第xx种方式付款。
1、一次性付款。
应于本合同签订之日起xx日内一-次性支付到监管专户,如未按期付清,则本合同自动终止。
2、分期付款。
(1)第一期xxxx。
(2)第二期。
xxxxx。
(3)第三期。
xxxx。
3、商业贷款付款应于本合同签订之日起xx日内支付首期房款人民币xxx元,余款xxx元在xx日内由买方向银行申请以按揭方式付清,如未能付清,则本合同自动终止。
4、公积金贷款付款。
应于本合同签订之日交付首期房款人民币。
xxx元,余款xxx元在xxx日内由买方向公积金管理机构申请以公积金贷款方式付清,如未能付清,则本合同自动终止。
五、交易资金监管。
1、根据建设部、中国人民银行《关于加强房地产经纪管理规定交易结算管理有关问题的通知》(建住房[20xx]321号文件)和《长沙市二手房屋交易资金监管办法》规定,甲乙双方同意接受二手房交易资金全额监管。
2、甲乙双方将本合同约定的房屋所有权转移的房价款人民币(大写):xxxxx元存入资金监管专用账户。(买方使用经济适用房住房货币补贴购房,买卖双方自行协商补贴是否进行监管;已提前还贷部分,凭银行还贷确认信息数据不列入资金监管的金额范围,其资金安全自负。)。
3、资金监管账户。
户名:xxxx。
开户行:xxxxxxx。
账号:
xxxxxx。
六、交付。
甲方应于房屋所有权转移登记完成之日起xx日内将转让房屋交付给乙方,并将与转让房屋有关的权利凭证同时交付,并配合乙方办理产权过户相关手续。甲方保证所转让的房屋权属明晰,没有房屋所有权转移登记的法律障碍。否则,由此产生的法律责任由甲方承担。
七、陈述与保证。
合同各方分别陈述和保证如下:
1、各方具有签署和履行本合同所必要的资格、授权和完成相应的批准程序的能力;
3、各方在履行本合同过程中,如因司法、行政机关对标的房屋(或预付房款)予以查封、冻结等限制性措施导致交易中止的,交易风险由各方承担。
八、违约责任。
任何一方违反本合同约定,均构成违约。违约方应依本合同的约定向守约方承担违约责任。
九、争议的解决。
买卖双方因履行本合同发生纠纷,应尽量协商解决。协商不成的,通过诉讼、仲裁的方式解决。
十、附件。
《二手房交易资金监管信息登记确认表》属于本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
十一、其他条款。
1、卖方单方终止本协议,监管部门有权将买方已转付至监管账户的购房资金退付给买方,买方可依据受损失程度,追究卖方的违约责任。
2、分期付款的买方在超期xx日之后,未付清后续购房款的,监管部分有权根据卖方的申请,终止本合同。卖方可依据受损失程度,追究买方的`违约责任。
十二、补充条款。
本合同x式三份,甲、乙双方各执一份,长沙市房屋产权登记机构存档x份。
甲方(签章):xxxxx乙方(签章):xxxx。
xxxx年xx月xx日。
xxxx年xxx月xx日。
购房。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。