消防合同属于合同（精选14篇）

合同的签署是信任和合作的象征，双方都应严格履行合同的约定。如果您对合同协议的起草不确定，以下范文可以帮助您了解合同的基本结构和要求。

消防合同

工程名称：

委 托 方：

公司监制

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—20xx)》的规定，就目前甲方建筑工程消防设施检测，经充分协商达成如下协议。

一、检测的内容、形式和要求：

对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测，并出具科学公正的检测报告。

对该工程建筑消防设施的保养维护。

对该工程建筑消防设施的技术咨询。

二、委托方的协作事项：

1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件：

(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。

(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。

(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。

(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测，检测工期为_________天。

三、收费标准：

依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省090823为标准。

1建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________，合计金额_________元，大写__________________________。

2 系统项目检测列下：

1、火灾自动报警系统。

2、消火栓灭火系统。

3、自动喷淋灭火系统。

4、消防给水系统。

5、消防电源。

6、正压送风系统。

7、机械排烟及通风空调防火系统。

8、应急照明及疏散指示。

9、防火门。

10、防火卷帘及防火隔断。

11、消防电梯。

12、消防通讯。

13、消防广播。

14、气体灭火系统。

15、泡沫灭火系统。

16、其它。

系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________，合计金额_________元，大写__________________________。

3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为 元，合计金额 元，大写 元。

4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为 元，合计金额 元，大写 。

该工程建筑消防设施检测费总计：

大写________________________________________。

四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份，所出具的报告应科学公正，乙方需对报告负责。

五、建筑消防设施检测费支付方式：

本合同签订之日付合同总价款的 %，计 元

进场检测时付总价款的 %，计 元 ，

检测完毕，乙方出具正式书面检测报告，甲方将余款一次结清。

六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告

七、违约金：

违反本合同约定，按国家合同法的规定，承担违约责任。

争议的解决办法：

在合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决，双方协商不成的，经双方商定，可采用以下方式解决：

1.因本合同所发生的争议，申请当地仲裁委员会仲裁。

2.按司法程序解决。

八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜)：

3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测，检测后，若现状发生改变，乙方概不负责。

(甲方) (公章)

受 托 方：

(乙方) (公章)

签订地点： 省 市(县)

签订日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

消防维修合同属于技术服务合同

身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

第一条工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条承包范围：____公司内所有消防管道及生活用水联通____。

第三条工程承包方式：__包工包材________。

第四条合同工期。

开工日期：___201x.5.22__（15天）____

竣工日期（工程经公司部门验收合格，合格证的时间）：__30天_______

第五条工程造价：___伍万元整______。

付款方式：___首付2.5万元__不含税____。

尾数付款方式：_验收合格后一次性付清2.5万元__不含税______。

第六条工程质量及验收标准。

1、本工程由甲乙双方以及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。

2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌,应承担全部责任。

3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

4、乙方交工前应该做48小时的试运行试验。

第七条安全施工。

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。

第八条材料采购__主管道天津（利达）牌___厚度3.75____生活用水管(内增塑)。

第九条质量保修关规。

1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。

2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

第十条争议的解决。

本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

第十四条其他约定。

1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人：_________法定代表人：_________。

协议签订地：_________协议签订地：_________。

签订日期：

消防合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙双方经友好协商，在平等自愿、互利互惠的基础上，根据国家《合同法》和有关政策法规的规定，签订本合同，双方共同遵守：

一、产品名称、型号、数量、金额：

二、质量要求和保证：乙方保证以上产品为全新未使用过的产品，产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准，具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签，经公安部消防产品合格评定中心网站验证，销售渠道符合乙方身份，流向地区为 市，销售日期距出厂日期不超过15天，产品实行三包，保修一年。

三、验收标准、方法及期限：所交产品符合消防相关验收标准，乙方交货时甲方进行实际检验。

四、合同单价约定：本合同标的物价格为合同期限内既定价格，不因任何因素而改变。

五、运输方式及费用承担：乙方承担运输及运费，并负责交货到甲方公司所在地。

六、交货期限及地点：甲方给乙方下订单后7日内，乙方送货到甲方公司所在地。

七、货款期限及付款方法：货到7日内进行验收，验收合格后，乙方提供发票， 甲方支付货款。

八、合同有效期： 至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。

九、违约责任：乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方无条件更换，如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十、合同生效：本合同一式两份，双方签字盖章后生效，如有异议，双方友好协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院裁决。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

消防合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定，经双方协商一致签订本合同。

一、品名、规格、数量、价格、交（提）货日期

二、质量标准：按消防部门要求。

三、验收方法：货送到甲方指定地点由甲方人员验收。

四、结算方式及期限：甲方自收到货验收合格后直接把货款付给乙方。

五、运输方式：由乙方负责。

六、费用承担：由乙方承担。

七、违约责任：

1、乙方所提供的消防器材必须是经公安消防机构认可的产品

2、乙方无条件把关合同中消防器材本身的质量保证。

3、乙方对上述消防器材确保维修期内免费上门检修维保，确保 产品设备的正常使用（保修期为一年）对甲方的报故或诉求必 须及时上门服务。

4、乙方对所承诺的技术标准或充灌标准必须明确在标签上如实填写。

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行，任何一方都不得

擅自变更或解除，因需要变更或解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本二份，双方各持一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

消防维修合同属于技术服务合同

甲方：大陆汽车电子(芜湖)有限公司(以下简称甲方)。

乙方：安徽科创安全技术有限责任公司(以下简称乙方)。

为了保障公司和人员的生命财产安全，防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。

根据国家消防有关规定，现甲方将公司内所有的消防设施的维护保养工作委托给乙方。

为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：第一条：维护服务的消防工程名称：大陆汽车电子(芜湖)有限公司消防设施维护。

第二条：维护服务的消防工程地址：安徽省芜湖市银湖北路27号。

第三条：维修服务的消防工程范围及维护内容要求：

一、维护服务的消防工程范围：

1、火灾自动报警系统;。

2、消防控制联动系统;。

3、消火栓系统;。

4、自动喷淋系统;。

5、二氧化碳灭火系统(包括浓度报警系统);。

6、七氟丙烷灭火系统;。

7、应急照明及疏散指示系统;。

二、维护内容及要求：《消防工程维保技术协议》。

第四条：维护期限、费用及付款方式：

本次消防系统维护周期为壹年，自20xx年元月1日起至20xx年12月31日止，年维护费用为：155000整(大写：壹拾伍万伍仟圆整)，当维护周期达到半年时支付乙方本合同款的50%，维护周期结束后10日内再支付本合同款的50%，二次付清。

该合同期满时，乙方有优先续签合同的权利。

第五条：双方责任：

(一)甲方责任：

1、甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护，坚持24小时值班制度，并按消防规范的要求，对公司的消防设施进行日检查制度，并做好记录。

2、当甲方发现消防设施故障并不能自行排除时，应及时以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后12小时内，必须派维护人员到现场进行处理。

并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

3、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，除按《经济合同法》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，其间，该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

4、甲方应积极配合乙方工作，提供公司的消防图纸资料及有关设备的`材料，以利乙方能顺利地进行维护。

(二)乙方责任：

1、乙方负责本合同范围内消防系统维护工作，以确保整个系统处于正常运行状态。

2、乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检工作，同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别由双方负责人签字后存档。

(注：年检和季检的当月不再进行月检)。

3、乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后，应做出维护报告书，经由甲方现场负责人签字后存档。

当消防系统出现故障时甲方通知乙方到现场，乙方两次不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成一切后果由乙方负责，造成的经济损失由乙方赔偿。

4、乙方为确保防爆实验室的浓度探测器处于完好状态，应每半年请有资质的检测机构对浓度探头进行检测并出具合格的检测报告，当检测发现探头达不到使用要求时乙方应将探头送至厂家进行重新标定使其达到正常使用要求，上述所产生的费用由乙方自行承担。

5、若遇以下情况，乙方不承担责任：

第六条：其它：

1、消防工程的维护保养工作，需更换设备、零配件、材料单价在100元以内，由乙方承担。

如超过100元的设备由甲方承担购买，乙方负责安装;甲方亦可委托乙方购买，乙方需提供正规发票，其采购费用由甲方支付。

甲方擅自关闭被维护设备;值班人员不在值班现场;当确定设备、备件已损坏时，乙方提出需要更换，甲方不与采纳的;甲方不及时反馈给乙方设备运转故障情况。

2、防暴实验室的浓度探头每半年需请有资质的供应商对其灵敏度进行检测。

2、甲方现场负责人为：夏跃斌，乙方现场负责人为：吴军，如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。

3、本合同有效期间，双方均应严格履行，任一方违约均需承担相应的违约责任。

4、本合同履行期间若发生争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则提交甲方所在地人民法院进行裁决。

第七条：合同生效。

本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自双方代表签字，单位盖章后生效，本合同有效期子20xx年元月1日起至20xx年12月31日止。

甲方(盖章)：大陆汽车电子(芜湖)有限公司。

乙方(盖章)：

代表签字：

消防合同

发包方：

承包方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。

第一条 工程概况

工程名称：***围墙设置工程

工程地点：

第二条 承包方式

包工包料。

第三条 工程承包范围

1、甲方提供图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。

2、按图纸设计要求；特殊要求按甲方书面通知。

3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。

4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。

第四条 合同工期

接甲方指令后开工，在 年 月 日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。

由于乙方的原因导致工程延期，承包人应承担 1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。

质量要求

符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。

第六条 工程价款及付款方式

1、本合同固定总价合计人民币**元，大写***圆整。

2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。

3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%；工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%；结算完毕付至结算价的95%；剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。

乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行承担，且乙方不得因此而拒绝施工。

第七条 甲方职责

现场协调指挥：包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。

第八条 乙方职责

1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥，保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，依法办理相关保险，承担一切安全措施费用；施工过程中发生的一切安全事故，所造成的一切后果及损失由乙方承担。

2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行承担一切责任；如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。

3、施工过程中，乙方必须文明施工，保持现场施工整洁，做到现场施工整洁，如乙方不服从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方承担；在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用直接从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。

4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的，甲方有权另行安排其他施工队伍修理，所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必须到达相关标准要求，且材质必须得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失（包括工期延误责任）。

6、乙方应负责已完成工程的保护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥善做好看护工作。

第九条 违约责任

1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。

2、乙方应按照合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。

3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方所有人员，并向乙方追索相应的损失。

4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方承担一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。

第十条 廉洁条款

承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种情况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结所有应付款项，如情节严重或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。

第十一条 其它约定

1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。

2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期：

消防维修合同属于技术服务合同

甲方：乙方：为明确双方权利、义务和经济责任，本着平等互利、协商一致的原则，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致达成如下合同条款。

第一条：工程概况。

1、工程名称：xx公司**及办公楼消防维修。

2、工程地点：xx路190、193号。

3、工程范围：**及办公楼。

4、承包方式：包干。

第二条：工期总工期：10至15天开工日期：年11月25日竣工日期：2015年12月10日第三条：合同价款及支付方式一、工程造价：本工程实行预算包干计价式，工程总造价为21000元(大写：贰万壹仟元正)。

二、支付方式工程完工经甲乙双方现场验收合格后30天内支付完工程款。

第四条：材料供应所有工程材料及工器具均由乙方自行采购、保管。

第五条：双方职责。

一、甲方职责。

1、甲方驻现场代表：xx。

2、负责协调相关职能部门及周边的关系。

3、按所定工程范围进行现场交接。

4、对工程进度、质量、安全、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责现场存在问题的处理。

5、组织对工程竣工验收，及时办理工程结算。

二、乙方职责。

1、乙方驻现场代表：xx.

2、严格按照工程范围施工规范、质量标准及操作规程施工，确保工程质量及安全生产。

3、必须确保工程施工质量，安全管理和协调工作。

4、认真做好现场文明施工，遵守甲方的各种规章制度，接受甲方的监督，做到工完料尽场地清。

第六条安全文明施工乙方必须按安全文明施工标准的规定进行施工，报经甲方认可，并严格执行安全文明施工措施，确保施工安全和第三方安全。

如在施工过程中造成各种安全事故，概由乙方自行负责。

第七条工程质量与验收。

1、工程竣工验收，应以指定工程范围、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。

2、工程竣工后，由甲方组织有关单位进行竣工验收。

验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。

属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修缮再进行验收。

第八条附则。

1、其它本合同未尽事宜，一律按国家现行法律法规和达竹公司相关规定执行。

2、本合同一式贰份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：电话：电话：

消防合同

工程名称:

工程地点:

施工单位:

地点:

签订日期:年月日

消防系统工程

安装及服务合同

合同号：

签约地：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，合同双方授权代表经友好协商，达成如下内容，以资双方共同遵守。

第1条定义

除非本合同上下文中另行规定，下列词语各有如下定义：

1.1“甲方”指：银座集团股份有限公司聊城银座商城

1.2“乙方”指：浙江诸安建筑集团有限公司

1.3“总包方”指：由甲方确定的土建总承包方。

1.4“合同”指由甲方和乙方（以下简称“双方”）签署的合同协议。

1.5“合同货物”是指本合同项下的设备、备件和材料及有关的工程技术资料。

1.6“合同价格”是指在乙方已经在事实上充分履行了其合同义务后，甲方根据合同规定支付给乙方的价款。该价款不受价格波动的影响。

1.7“技术服务”是指乙方为完成合同设备，在甲方工程中提供专业系统的设计、装配、检验、调试、操作、维修、培训等方面所需实施的一系列规范标准的技术活动。

1.8“技术培训”是指乙方在合同设备的装配、检验、调试、操作、维修等方面给予甲方的技术服务和技术培训（人员培训）。

1.9“验收”是指合同设备达到规定的保证指标之后，甲方对合同设备及其系统使用功能的接受。

1.10“保证期”是指自验收之日起乙方对合同设备安全和稳定的运行给予的保证，保证期内乙方负责纠正或清除合同设备出现的缺陷，详见第10条。

第2条合同范围

2.1设计、安装、调试

本合同乙方有责任根据甲方同意并且认可的功能深化设计清单(如合同附件一所示)向甲方提供符合国家或者国际质量认证标准的产品。乙方向甲方发出的设计变更、工作计划及工作联系单，应以书面文件形式提供。对于乙方提交的书面文件，甲方应该予以签收，并在签收乙方提交的书面文件后，最迟7个工作日内予以书面反馈意见，否则应视为甲方认同。

2.2工期

开工日期：20xx年_6月_20_日，竣工日期：20xx年_7月_31_日

2.3验收

乙方所负责供应的材料交付现场后，双方应当在3个工作日内对相关材料进行验收。

在系统完成安装和调试后20个工作日内，甲方负责对有关设备和系统进行终验。若30天内不组织终验，视为验收合格。

2.4甲方的`权利和义务

甲方有权对乙方的工作提出书面要求和意见,并要求乙方在职责范围内予以执行,有权监督和检查乙方的工作品质和工作进度。

甲方有权要求乙方撤换甲方认为不合格的工作人员。

按合同规定支付设备款。派专人负责协调处理乙方与第三方承包商在施工过程中产生的工作界面和交叉施工等问题。

甲方应在本项目现场提供或者协调其他承包商向乙方提供合适的场所，供乙方存放送抵现场的材料。

2.5乙方的权利和义务

乙方应忠实地履行本合同所规定的乙方的工作内容，并执行甲方的书面指示。乙方施工时应接受监理的监督，接受甲方的现场管理、安全管理与协调。

乙方提交给甲方的资料的规格须符合档案管理的要求，用纸规格为a4及其整倍数。

乙方有权按合同规定要求甲方支付工程款项。

乙方有责任遵守甲方制定的规章制度和条例等。

乙方对其履行职责时的疏忽或失职行为（如材料缺陷、运输损耗等）承担责任，负责免费修改直到满足合同和国标验收标准为止。因此造成工程逾期交付的承担违约责任。

乙方负责免费对工程进行设计，如在施工过程中由于乙方原因需更改或重新设

计，乙方应及时以书面形式通知甲方并无偿进行设计，设计结果经甲方确认后继续施工，因此造成工程逾期交付的，乙方应承担违约责任及因此给甲方造成的直接经济损失。在任何情况下乙方不负担特殊的、意外的或间接性的损害责任。

乙方要配合甲方进行消防验收各项工作，直至验收合格。乙方负责报消防检测工作，甲方提供配合。

第3条合同价款

3.1、合同价款全部为人民币。乙方承担的各子系统价款如下：

3.1.1工程总价款为：5000000.00元；（预算价）大写（人民币）：伍佰万元整。

3.1.2合同价款包含材料供应、运输、保险和税金等一切与材料交付有关的费用。

3.1.2按下列约定编制并确认工程结算价：

甲方根据审核后的价格确认及支付工程款。决算时按照甲方和审计确认的实际发生工程量按实结算，材料单价按合同所附双方确认的价格单价执行，未在附件材料清单中出现过的单价按照甲方确认增补时并书面确认的单价为准。

本合同计价组成包括：

1）、材料费；

2）、税金；

3）、运保费；

4)、安装费；

5)、相关协调配合费用

3.2、工程竣工并验收合格后，由乙方编制工程结算书。甲方收到乙方完整的结算书后，在审计完成后14个工作日内对结算价格做出书面确认。

第4条合同价款支付

4.1、乙方提供设备的付款方式：

签订合同10日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；材料全部送到指定位置后，甲方组织相关人员对所供管线材料进行验收，验收合格后乙方方可施工，施工完毕并经甲方验收合格后10日内，甲方向乙方支付至合同总额的60%；工程审计完后付至审计确认工程总额的95%。留审计额的5%作为质保金，质保期满后，若无质量问题，甲方一次性无息付清给乙方。乙方应在第二次付款时提供给甲方符合税法要求的发票；结算审计后，应该按审定值扣除已开票金额，开具剩余金额发票。

第五条、质量与验收

5.1乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。

5.2消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

消防合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、检测工程名称：

二、检测项目：

乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务，消防设施安装合同。

1、火灾自动报警及联动控制系统；

2、消火栓给水系统；

3、自动喷水灭火系统；

4、泡沫灭火系统；

5、气体灭火系统；

6、防排烟系统；

7、防火分隔设施；

8、火灾应急照明及疏散指示标志；

9、其他建筑消防设施：

三、检测依据：

《建筑消防设施技术检验规程》（db32/186）。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

六、检测费用及支付方式、期限：

七、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的'，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

八、解决合同纠纷的方式：

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。

1、由仲裁机关仲裁；

2、向法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

十、合同份数：

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：年月日。

乙方（盖章）：年月日。

消防合同

20xx年7月15日，原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份，合同约定，日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房b座一层的房屋租赁给原告武某，用于开电玩城，租期10年，租金每年30万元，第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%，合同还约定了其他条款。

合同签订后，被告即将该涉案房屋交付给原告。次日，原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份，内容为：承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位，过期承担一切损失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日，原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同，合同约定，因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证)，造成承租方无法正常经营，给承租方造成损失，承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担，自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。

案件审理过程中，存在两种不同意见：

第一种意见是：本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租，违反法律的强制性规定，且不能实现合同目的，该房屋租赁合同应为无效合同，因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。

第二种意见是：依法成立的合同受法律保护，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同，系双方当事人的真实意思表示，该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的，双方自愿达成解除合同的意思表示，应当尊重当事人的意愿，但导致合同解除过错在被告，被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。

笔者同意第二种意见。

根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的，人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”，第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的，向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者，但租赁标的物经消防安全验收合格，不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定，原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象，双方在签订合同时，也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件，故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形，双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。

虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件，但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一，因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续，导致原告无法办理电玩城开业前所需手续，致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同，被告家电公司亦同意解除，经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此，导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告，被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。

最终，法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268865元。判决后原被告均未上诉，该判决已发生法律效力。

消防合同

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好平等自愿协商，就乙方为甲方项目供应消防设备事宜达成一致意见，为明确双方的权利、义务和责任，特订立本合同，以资双方共同遵守。

说明：

1、本报价为现金价，不含税(另含普通税票，需加___________%税金)：

2、电机采用肇丰电机或士林电机轴承采用东莞tr轴承保修期为______年(非人为因素)。

3、轴流风机内喷红色油漆，外喷蓝色追纹油漆柜式风机内外喷蓝色追纹油漆4、也可按客户要求颜色订制。

乙方所出卖的产品为符合国家标准及行业相关生产工艺质量之优等产品，并符合消防相关验收验收标准及保证通过消防验收。

按出厂标准包装，所有产品必须分类标识清楚，标识内容应与送货清单上的内容一致，包装物不回收。

乙方收到甲方订金之日起______日内具备开始交货条件，具体交货时间以甲方书面通知为(如遇节假日仍应供货)。

1、交货地点：项目工地指定位置。

2、甲方指定的收货人为：

姓名：_________________tel：_________________、姓名：_________________tel：_________________，须甲方两人同时在场验收并签字确认，送货单据才能作为甲乙双方结算的唯一有效依据。

1、将货物运送至甲方指定交货地点交付给甲方指定收货人之前，货物运输由乙方负责，相关的运输费用，保险、保管、货物丢失及毁损的风险亦由乙方方承担。

2、货到卸货地点由甲方负责卸货(含吊车、叉车及人工搬运)，乙方应指导协助安全卸货及承担卸货费用。

1、乙方必须严格按照甲方要求供货，以确保货物的质量。施工过程中甲方如对乙方所供产品品种、型号、规格和质量有异议，乙方应于接到甲方通知后24小时内到甲方施工现场核实，并将不合格的货物及时回收，同时必须按甲方要求在48小时内更换合格货物送达至甲方指定的工地，由此产生的一切费用及因产品质量问题给甲方造成的相关损失均由乙方承担。

2、乙方应在送货的同时向甲方提供产品质量保证书、产品合格证、检验报告、送货清单(送货清单应包含产品的生产批号、名称、品牌、数量、型号、规格等内容，并加盖乙方公章)等在内的完整的报验资料原件。

3、甲方指定人员初步验收只是对货物数量、重量、包装等验收，不是质量验收，质量以当地消防部门送检结果为准。

4、因甲方使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

5、产品已开箱使用或已安装以及交货时间超过______月的不允许退货。

6、系统未通过消防验收甲方提前使用的，有关责任由甲方承担。

(一)结算办法：

1、合同生效后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的%作为订金。

2、货到工地，验收合格后，甲方再向乙方支付合同总金额的%。

(二)付款方式：

1、货到付款，甲方通过银行汇款方式将货款汇入乙方指定的收款账户：

(1)开户行：_________________。

2、乙方在收取货款时，应向甲方开具相同金额的有效发票或财务收据。

1、乙方对产品向甲方提供“三包”，保修期内，对保修范围内的保修服务所发生费用，均由乙方承担.

2、质量保证期：自甲方消防分项工程通过竣工验收之日起起算，时间为______月，如因非乙方原因导致交货后三个______月仍未能验收或未通过验收的，质量保证期自交货之日起起算。

1、乙方应按甲方订单要求的交货日期按时交货，如造成甲方停工或工期延误时，每迟延一天乙方应按当批货物总款的1%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当向甲方承担赔偿责任。

2、乙方应按甲方订单要求的数量按时交货，如因供货能力不能满足甲方生产的需要，从而造成甲方的停工、窝工或工期延误时乙方应承担给甲方造成的损失。

3、乙方所提供的产品质量、型号、规格等不符合合同约定或者国家及行业标准时，供方应及时无条件予以退换货物，由此产生的一切费用由乙方承担。因乙方供货不及时影响甲方生产进度，乙方应当赔偿甲方的损失。

当事人双方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在20天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商协商不成的，依法向人民法院起诉并由原告方所在地人民法院起诉。

1、本合同所涉及标的物的所有权在买受人按照合同规定支付完毕全部合同款后由出卖人转移到买受人。

2、双方应向对方提供如下资料：营业执照和税务登记证复印件(加盖公章)、法人代表证明书、签约代表授权委托书、被授权签约代表的身份证明等文件。

3、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲、乙双方的任何协议应形成书面文字，并经双方签字确认后作为合同的附件，与合同具有同等的效力。

4、本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。自双方签字盖章之日生效，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：___________。

____年____月____日。

乙方(公章)：___________。

____年____月____日。

消防合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙双方经友好协商，在平等自愿、互利互惠的基础上，根据国家《合同法》和有关政策法规的规定，签订本合同，双方共同遵守：

一、产品名称、型号、数量、金额：

二、质量要求和保证：乙方保证以上产品为全新未使用过的产品，产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准，具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签，经公安部消防产品合格评定中心网站验证，销售渠道符合乙方身份，流向地区为市，销售日期距出厂日期不超过15天，产品实行三包，保修一年。

三、验收标准、方法及期限：所交产品符合消防相关验收标准，乙方交货时甲方进行实际检验。

四、合同单价约定：本合同标的物价格为合同期限内既定价格，不因任何因素而改变。

五、运输方式及费用承担：乙方承担运输及运费，并负责交货到甲方公司所在地。

六、交货期限及地点：甲方给乙方下订单后7日内，乙方送货到甲方公司所在地。

七、货款期限及付款方法：货到7日内进行验收，验收合格后，乙方提供发票，甲方支付货款。

八、合同有效期：至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。

九、违约责任：乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方无条件更换，如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十、合同生效：本合同一式两份，双方签字盖章后生效，如有异议，双方友好协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院裁决。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

关于消防通知汇编八篇。

消防合同

甲方：xxx。

乙方：xxx。

签订日期：xxxx年xx月xx日

甲方（用人单位）：xxx。

乙方（职工）：xxx。

名称：xxx。

姓名：xxx。

法定代表人（主要负责人）：xxx。

身份证号码：xxx。

户籍地址：xxx。

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）和国家、省市的有关规定，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用原则，订立本合同。

一、合同的类型和期限。

第一条本合同的类型为：无固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。

二、工作时间和休息休假。

第二条乙方所在岗位执行＿＿＿＿工时制。

第三条甲方严格执行国家有关休息休假的规定，甲方应严格遵守国家有关加班的规定，确实由于生产经营需要，应当与乙方协商确定加班事宜。

三、劳动报酬。

第四条乙方的月工资为:＿＿＿＿元（其中试用期间工资为:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以货币形式足额支付乙方的工资。

第五条甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。

四、社会保险。

第六条甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。

第七条乙方患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。

第八条乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。

五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护。

第九条甲方建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行告知义务，并做好劳动过程中职业危害的预防工作。

第十条甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境，并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。

第十一条甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。

乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。

六、劳动合同的履行和变更。

第十二条甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动条件和工作岗位，并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应当认真履行自己的劳动职责，并亲自完成本合同约定的工作任务。

第十三条甲、乙双方经协商一致，可以变更本合同的内容，并以书面形式确定。

七、劳动合同的解除。

第十四条经甲、乙双方当事人协商一致，本合同可以解除。

第十五条乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除本合同。

第十六条甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

（一）未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

（二）未支付劳动报酬的；

（三）未依法为乙方缴纳社会保险费的；

（四）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；

（五）因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使本合同无效的；

（六）法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的，或者甲方违章。

指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。

第十七条乙方有下列情形之一的`，甲方可以解除本合同：

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二）严重违反甲方的规章制度的；

（三）严重失职，营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

（五）因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使本合同无效的；

（六）被依法追究刑事责任的。

第十八条有下列情形之一的，甲方提前五日以书面形式通知乙方可以解除本合同：

（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（三）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲、乙双方方协商，未能就变更本合同内容达成协议的。

第十九条乙方有下列情形之一的，甲方不得依据第十八条的约定解除本合同：

（二）在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；

（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；

（四）女职工在产期、哺乳期的；

（五）在甲方连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；

（六）法律、行政法规规定的其他情形。

八、劳动合同的终止。

第二十条有下列情形之一的，本合同终止：

（一）本合同期满的；

（二）乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；

（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

（四）甲方被依法宣告破产的；

（五）甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的；

（六）法律、行政法规规定的其他情形。

九、其他。

第二十一条本合同未尽事宜，或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的，按有关规定执行。

第二十二条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

委托代理人（签章）：

日期：

消防合同

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

为保证工程名称消防系统持续可靠运行，经甲方名称与施工单位协商，由乙方承担甲方消防系统维护工作。乙方将按照国家相关规范要求向甲方提供优质的服务，确保该系统的正常运行。为明确双方的权利与义务等各项事宜，甲乙双方经协商签订此合同。

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3维护范围：火灾自动及联动系统、室内消火栓系统、自动喷淋系统、水泵房和屋顶水箱。

1.4合同价款：_____元。(小写：_____元)。

1.5合同期限：壹年。

2.1甲方责任：

2.1.1甲方应依法设立消防专职领导，成立专职消防组织，建立消防预案。

2.1.2甲方指定经过消防培训的专人对消防设施进行管理，采用正确的方法对消防设施进行自检和操作，并填写系统运行和控制器日检登记表。

2.1.3甲方对临时故障或突发事件应及时负责组织人员进行应急处理，并将情况及时通知乙方，以便乙方及时安排应急维修。

2.1.4对于由于甲方未按规定程序操作和自然灾害等不可抗力因素造成的损坏，以及由于甲方管理不善造成设备丢失、线路损坏，虽费用不在本维护范围内，乙方为确保系统正常运行，可在甲方确认额外费用后先行维护，甲方应确保维护此项维护工作结束一周内将费用支付乙方。

2.1.5甲方应指定专人进行报修和配合乙方维护期间的工作，保证维护工作顺利进行。

2.1.6甲方应定期举行消防演习，提高全体员工消防意识。

2.2乙方责任。

2.2.1乙方负责甲方的消防系统维护工作，对合同内系统出现的问题，乙方负责维修。由于地震、水灾、战争等不可抗拒的`因素造成的损坏不在本合同范围内。

2.2.2乙方对维护保养质量负责，在维护过程中严格遵守遵照国家有关规范标准和甲方有关管理制度和安全规程进行操作。

2.2.3乙方须在接到甲方通知后48小时内赶到现场，设备齐全后48小时完成维护、维修工作。

2.2.4乙方在完成每次维护工作后，应向甲方提供维护情况报告并保证数据准确，维护工作完成后，应由甲方负责人验收签字认可，合同期满向甲方提供合同期内消防维护工程工作总结(包括合同期内消防系统维护情况和合同末期消防系统的运行状况)。

2.2.5定期派人员到现场进行系统检查进行维护工作，如甲方消防监控值班人员更换后，乙方对消防设施操作人员进行培训考核。

3.1每季度对甲方值班人员所记录的系统运行情况和控制器日检登记作详细，发现问题及时处理。

3.2每季度对火灾控制器进行功能试验。

3.3每季度消火栓系统进行功能测试。

3.4每季度对消防水池、水箱给水设备检查一次，对消防水泵进行运转。

3.5每季度对消防水泵接合器的接口及附件进行检查，保证其完好。

3.6每季度对消火栓栓口进行外观检查。

3.7每季度对管网及阀门、水流指示器、湿式阀、压力开关、压力表、止回阀等进行外观检查，确保表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌清晰，手动操作装置铅封等完好。

3.8每半年对模块、控制模块等测试。

3.9每半年试验水泵、控制器备电及切换电源测试。

3.10每半年各个探测器的自诊断及历史记录。

3.11每年对水源、电源的供水、供电能力进行一次测定。

_____________________。

4.1甲方违约是指甲方在合同规定的付款日期内未按合同支付维护费用超过三个月后乙方有权单方面停止维护工作，并向乙方支付不超过合同总价20%的违约金。

4.2乙方违约是指：

4.2.1未按合同规定的时间提供消防设施维护服务。

4.2.2乙方提供维修服务时，质量未达到合同规定相关要求。

4.2.3乙方在提供维修服务时，不按操作规程和甲方各项管理制度要求进行给甲方造成损失。

4.2.4乙方违约时，甲方可在20天内通知乙方支付不超过合同总价20%的违约罚金。

5.1主要指风、水、地震等自然灾害的影响，由于不可抗力不能履行合同时，双方由此产生损失，不得提出索赔要求。

5.2由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商允许修改合同。

5.3当一方遇不可抗力事故，应立即报告上级主管部门并立即通知对方，积极组织抢险救灾。

6.1甲方在7天内按合同价的50%支付乙方维护费(大写)。维护期半年后按合同价的30%支付乙方维护费(大写:整)。合同期满后10日内支付剩余的20%维护费(大写：整)。

6.2下列情况更换设备或设备附件，甲方应支付设备或设备附件的购置费：

6.2.1更换元器件：

如个别小型元器件损坏需更换，不属于常规维修范围内的乙方能够处理的不收人工费，提出更换清单向甲方报出更换器件价格及预算。

6.2.2较大设备、设施损坏更换应属大范畴。如：电气线路更换、感温电缆更换、管道管路阀门、水泵、水泵结合器设备等。乙方向甲方报出清单价格、人工费等。乙方做出大修预算，另行签订大修合同。

6.2.3系统更新。

按消防规程和规定，一般五年以上设备(个别设备或短或长一些)应淘汰更新、乙方向甲方提出建议，按新建或大修工程报出预算，另行签订合同。

7.1双方发生争论，由当事双方协商解决，如协商不成，按国家有关法律、法规执行。

8.1本合同一式二份，双方各执一份。(以下无正文)。

发包人(公章)：

承包人(公章)：

_____年_____月_____日。