太阳能合同诈骗(优质14篇)

小编: 笔尘

合同协议可以为交易提供法律保护,对于违约行为有明确的法律救济措施可供追究。以下是一些成功案例中使用的合同协议范本,供您参考借鉴。

太阳能合同

一 . 产品型号、名称、数量、价款 签订地点 :_____________。

二 . 质量标准 : 产品由供方按国标行业标准生产并检验合格 , 产品质量实行保修一年 ( 易损件、耐磨件及非正常操作造成的故障除外 ) 。

三 :交 ( 提 ) 货地点、运输方式及费用承担。

四 :交 ( 提 ) 货时间 :______________。

五 :货款结算方式 :______________。

六 :货物所有权自 时起转移 , 但需方未履行支付价款义务或价款未付清的 , 货物所有权仍属供方所有。

七 :本合同自 起生效。

八 :约定事项 :______________ , 货到需方后 , 有需方负责货物的吊装及货物安全。供方负责安装调试 , 需方派人员协助供方安装人员进行安装与调试。

九 :供货范围 :______________。

十:违约责任:______________。

供 方 需 方。

单位名称 :______________。

单位地址 :______________。

法定代表人 :______________。

委托代理人 :______________。

电话 :______________。

传真 :______________。

开户行 :______________。

账号 :______________。

税号 :______________。

邮编 :______________。

单位名称 :______________。

单位地址 :______________。

法定代表人 :______________。

委托代理人 :______________。

电话 :______________。

传真 :______________。

开户行 :______________。

账号 :______________。

税号 :______________。

邮编 :______________。

合同有效期:_____________。

太阳能购销合同

甲方:一片天太阳能 乙方:

电话: 电话:

签约日期:年 月 日 签约日期:年 月 日

法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

为大力发展 “一片天”太阳能(以下简称本产品)市场,甲乙双方友好协商,在公平、诚实、信任、真诚合作、平等互利的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,甲方授权乙方为本产品代理经销商,并达成如下各项合同条款共同执行。

一、甲方的义务与权利

1、乙方首次进货 台(元)后,甲方授权乙方在省 县(市)地区独家经销本产品,保证不在乙方所在地区授权其他单位及个人销售本产品。

2、甲方确保“一片天”太阳能原配一体机产品(水箱、真空管、支架、仪表均为“一片天”牌),甲方确保乙方本地区独家代理权,乙方在向甲方申请后也可在附近乡镇发展“一片天”牌太阳能经销商。

3、甲方确保本产品的质量,并实行整机(水箱、真空管、支架)五年有效保修,真空管保用保换十五年。在运输过程中造成真空管破损凭“十”金属环免费更换,并且甲方对乙方实行本产品的终身维护。

4、甲方免费为乙方提供本产品的营销指导与销售相关的技术支持及培训、宣传资料和省级电视广告支持。

二、乙方的权利与义务

1、乙方免交加盟费,甲方负责给予乙方的店面形象设计、喷绘写真、招牌喷绘、展板广告、字贴、荣誉证书、宣传资料等。

2、乙方应在本地区发展其他经销商和乡镇级经销商,甲方可免费给乡镇经销商提供荣誉证书、宣传资料等,每年不定期的免费给予乙方比例的促销礼品。

3、乙方所请的安装工要进行专业培训,负担安装工的安全责任,如因安装原因造成的所有损失均由乙方负责。

4、乙方要完成全年任务量 台,如一年内完成100台返利给乙方5%或三年内完成 300 台返利奖给乙方商务面包车一部。

三、其它规定事项

1、 甲方根据的工程单,最少一次是50台或1吨水量以上,甲方应在乙方代理价基础上再优惠,其优惠价是多少可另行商定,如客户须开增值税发票,可由厂方开出。

2、 乙方所请的安装工,可免费到厂方培训,其培训费及来去差旅费、食宿费等由甲方负责。

3、 甲方在收到乙方的货款后3天内发货到乙方,其运费乙方负责。

5、 本合同有效期一年,自签定之日起至 年 月 日止,本合同在首次付款提货和双方签字后生效,本合同具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

年 月 日

太阳能合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方在本项目中的权利、义务,经双方在平等、自愿的基础上,签订本合同,以便于共同遵守严格执行。

第一条工程概况

1、工程地点:

2、工程名称:

第二条甲乙双方责任

甲方责任:

1、甲方向乙方提供施工的基本条件。

2、按本合同第五条的约定付款。

3、按本合同第七条的约定验收。

4、负责验收后的设备接管工作。

5、指派人员接受培训。

6、开工前甲方确定乙方提供设计方案签字认可。

乙方责任:

1、按合同约定、设计方案、施工规范等进行施工,保证工程质量。

2、对施工人员进行安全施工教育,遵守甲方工地的有关规定制度,保证施工安全,乙方安全事故与甲方无关。

3、为乙方工地的代表,管理监督施工过程中的质量问题,并同甲方代表协商有关工程变更,随工签证及其他单位、部门间协调工作。

4、培训甲方操作人员。

5、提供符合合同规定的全新原包装设备,保证安装调试并能正常使用。

6、负责安全运输及验收前货物设备保管。

7、做好售后服务工作。

第三条保管责任及风险转移

乙方工程材料进场时,由甲方代表指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须具有安全保证),工程材料的安全由甲乙双方共同负责,乙方安装调试完毕,甲方现场验收。验收完毕后产生合同约定以外的风险责任由甲方承担。

第四条合同价款及调整

合同价款得到双方一致认可,任何—方不得以任何理由进行变更或不予认可。施工中发生设计变更(包括数量、规格、位置及附加工作等),方案修改,设备材料增减,经甲乙双方确认签定变更单。因以上变更导致费用增减,在工程后期付款时予以结算。

第五条工程价款支付方式及期限

1、工程总造价:元(大写:)。

2、支付方式由甲方分三次,以下列方式支付:

(1)合同签定完工,验收合格后甲方即付乙方全部货款元价款说明:

1、此造价不含施工过程中所产生的电费、水费;

2、不含与土建、装璜等施工单位有可能产生的相关配套费用。

3、不含三箱电源线。

4、甲方应将系统的冷、热回水口接至屋顶。

第六条工期及工期延误

1、工期:合同签定后,热水工程安装从20xx年10月07日至20xx年10月18日完成。

2、如遇到不可抗力因素,工期应顺延;

3、乙方无正当理由工期不得延误,如延误按本合同第八条处理。

第七条验收

1、初步验收:货到现场3日内,甲、乙双方工程代表共同进行验收,逾期视为合格,其目的仅在于检查设备外观、规格、品种、随机附件、资料是否齐全。符合要求后,乙方组织安装调试。

2、乙方安装调试完毕,通知甲方现场验收签字。

3、甲方不得在系统正式交付使用前,未经乙方书面同意而擅自使用,否则视工程已通过验收并正式交付使用。

第八条售后服务

1、乙方及时为甲方建立用户档案,并实施定期回访。

2、系统如出现故障,公司人员应在接到报修电话后,24小时之内及时给予处理或答复。

3、辅助器件、控制系统、水泵等保修期为一年,水箱保修期为三年,集热器、真空管、为陆年。保修期内由于设备故障或施工质量造成的故障乙方全部免费维修,保修期外,乙方只收取零配件费用,并进行终身维修。

第九条违约责任

1、如遇不可抗力的原因造成本合同无法完成,由双方协商解决。

2、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延。

(1)工程量变化或设计变更。

(2)不可抗力。

(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。

(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

第十条争议解决方式

双方因合同发生争议,可进行协商解决,协商不成的,可向甲方住所地人民法院诉讼。

第十一条其他

1、在甲方未全部付清工程款时,乙方对该工程安装的设备拥有处置权。

2、本合同一式贰份。

3、本合同未尽事宜,由双方协商后补签协议,所补签的协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同自双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

太阳能购销合同

甲方(供货方):

乙方(购货方):

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就乙方向甲方购买太阳能电池板相关事宜,达成如下协议:

1、乙方自本合同签订之日起个工作日内,向甲方一次性支付合同总金额 %,计人民币 万元(大写: 万元)整。余款:经验收合格后日内付给乙方。

2、付款方式:银行转账

1、运输方式:送货上门

2、送货地点和接收单位(或接收人):

3、甲方所在地到乙方所在地(运货地点)运费由甲方承担;货到后由乙方进行验收,如发现产品规格、质量不合规定,由甲方负责免费调换。验收合格后乙方签收,签收后的产品损毁由乙方负责。如果乙方拒不签收,造成的任何损失由乙方承担。

1、产品的安装由乙方自行负责,为确保产品的安装质量,乙方必须使用甲方的原装标准化配件,如果乙方自行购买配件,不在甲方的服务范围之内,如需要维修按照实际发生额结算。如因乙方配件造成产品损坏及其他损失由乙方自行承担。

1、甲方提供的产品,保修期 年。保修期内,凡属产品质量问题,甲方负责免费维修或调换产品。

2、保修期内,非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修,甲方及时上门服务,维修所发生的材料费及服务费用由乙方承担。

1、根据甲乙双方协商的结算方式,乙方逾期付款,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的%,同时甲方供货期限顺延。甲方逾期交货,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的 %。

2、乙方无正当理由退货(备注:除了严重的质量问题外),应事先与甲方协商,甲方同意退货的,应由乙方偿付甲方退货部分货款总值 %的违约金。甲方不同意退货的,乙方仍须按合同规定收货。

1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议,应当友好协商解决,协商不成或不愿协商,双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务,合同自动终止。

2、若双方同意,并以书面形式予以确认,合同可以在任何条件下终止。这种情况下,双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。

3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复,否则视作合同终止且对双方有效。

4、如合同终止是由于乙方违约引起,甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起,乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。

5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议,并作为本合同不可分割的组成部分,具有与合同本身同样的效力。

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。

1、本合同一式两份,双方各执一份,本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜,双方协商签订补充协议书,该补充协议书与本合同具有同等法律效力。 甲方: 乙方:

主要负责人:主要负责人:

(签章)(签章)

年月日年 月 日

太阳能购销合同

甲方(供货方):

乙方(购货方):

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就乙方向甲方购买太阳能电池板相关事宜,达成如下协议:

1、乙方自本合同签订之日起个工作日内,向甲方一次性支付合同总金额%,计人民币万元(大写:万元)整。余款:经验收合格后日内付给乙方。

2、付款方式:银行转账。

1、运输方式:送货上门。

2、送货地点和接收单位(或接收人):

3、甲方所在地到乙方所在地(运货地点)运费由甲方承担;货到后由乙方进行验收,如发现产品规格、质量不合规定,由甲方负责免费调换。验收合格后乙方签收,签收后的产品损毁由乙方负责。如果乙方拒不签收,造成的任何损失由乙方承担。

1、产品的安装由乙方自行负责,为确保产品的安装质量,乙方必须使用甲方的原装标准化配件,如果乙方自行购买配件,不在甲方的服务范围之内,如需要维修按照实际发生额结算。如因乙方配件造成产品损坏及其他损失由乙方自行承担。

1、甲方提供的产品,保修期年。保修期内,凡属产品质量问题,甲方负责免费维修或调换产品。

2、保修期内,非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修,甲方及时上门服务,维修所发生的材料费及服务费用由乙方承担。

1、根据甲乙双方协商的结算方式,乙方逾期付款,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的%,同时甲方供货期限顺延。甲方逾期交货,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的%。

2、乙方无正当理由退货(备注:除了严重的质量问题外),应事先与甲方协商,甲方同意退货的,应由乙方偿付甲方退货部分货款总值%的违约金。甲方不同意退货的,乙方仍须按合同规定收货。

1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议,应当友好协商解决,协商不成或不愿协商,双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务,合同自动终止。

2、若双方同意,并以书面形式予以确认,合同可以在任何条件下终止。这种情况下,双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。

3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复,否则视作合同终止且对双方有效。

4、如合同终止是由于乙方违约引起,甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起,乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。

5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议,并作为本合同不可分割的组成部分,具有与合同本身同样的效力。

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。

1、本合同一式两份,双方各执一份,本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜,双方协商签订补充协议书,该补充协议书与本合同具有同等法律效力。甲方:乙方:

主要负责人:主要负责人:

(签章)(签章)。

年月日年月日。

太阳能购销合同

甲方: (以下简称甲方)

乙方: 铁岭紫晶太阳能有限公司 (以下简称乙方)

甲乙两方就 太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:

一. 系统技术参数

1. 太阳能系统采用工程用集热模块 型,即每组模块由 mm,长 mm全玻璃集热真空管 支,共 组,合集热面积为 m2.

2. 系统在春秋季节光照充足的条件下,日产热水约8吨(温度在45度75度之间)

3. 配套 只 吨保温水箱。(品牌为 、型号 、内胆材质为sus304不锈钢,外壳材质为 ,保温层为聚氨酯整体发泡)。

4. 配套 组电加热,9kw/380v/组。

5. 系统循环方式为 循环,光照不足及其它季节系统产水温度不足时,控制系统启动辅助加热。

6. 控制系统型号为 。

7. 室内冷热水管、电线管路由 方施工, 方派人技术指导。

二. 工程验收方式

1. 系统验收由甲乙双方共同进行。

2. 系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。

3. 系统验收标准见 书中系统技术参数及验收规范, 中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。

三. 工程造价及付款方式

1. 工程总造价为人民币: 大写 ( )。

2. 工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%( )作为预付款,货到工地,工程安装结束、系统调试正常后,甲方应付工程款 %( ),其余货款 %( )完工三个月内付清。

四. 甲方责任及义务

1. 甲方提供施工用电、用水至施工现场。

2. 在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。

3. 甲方应将系统的冷、热水接口,电源接至控制柜。

4. 施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经

双方确认后予以实施。

5. 甲方应按时支付工程款。

五. 乙方责任及义务

1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业标准的要求。

2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。

3. 本工程自合同生效之日起施工周期为 天(其中前 天为乙方生产、发运期),在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。

4. 乙方应提前由甲方共同确定安装位置。

5. 施工中的安全问题全部由乙方负责。

六. 双方违约责任。

1. 甲方预期付款。

2. 乙方按时交付使用。

3. 如有一方违约,每天按总工程款5‰赔偿对方。

七. 乙方质量承诺及售后服务

1. 太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。

2. 辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。

3. 超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏,乙方只收取工本费,终身服务。

4. 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场,不能影响甲方的正常使用。

5. 乙方承诺系统的正常使用寿命为15年。

如需服务请拨打铁岭地区销售点的电话********,在接报修后24小时内,乙方应提供及时周到的服务。

八. 在保证质量的情况下工程可以转包,部分零部件可以外购。

九. 如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。

本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份,甲、乙两方各执一份。

甲 方: 乙 方:

甲方代表: 乙方代表:

联系电话: 联系电话:

地 址: 地 址:

签定时间: 签定时间:

太阳能采购合同

购货单位:(以下简称甲方)。

供货单位:(以下简称乙方)。

第一条其产品名称、规格、质量(技术标准)、单价、总价等,如表所列:

第二条产品包装规格及费用:标准包装,包装费用由乙方承担。

第三条验收方法:货物到场并安装完成后甲方验收。

第四条货款及费用等付款及结算办法:货物到场、安装完毕并验收合格后甲方一次性付清货款。

第五条交货规定:

1、交货地点:

2、交货日期:

第六条质保。

保修期为:主机保修五年,附件保修一年。

第七条经济责任:

1、乙方应负的经济责任:

(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。

(3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或重新包装,乙方应按不符合合同规定包装价值千分之三的罚金。

(4)产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之三的罚金。

(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应承担相关的赔偿责任。

2、甲方应负的经济责任:

(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值3%的罚金。

(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值3%的罚金。乙方不同意退货的,乙方仍需按合同规定收货。

(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值千分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。

(4)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。

第七条产品价格如需调整,必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的千分之三作为罚金付给甲方。

第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总金额3%的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方需变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前10天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并单独要求变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因不能履行本合同时,,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免于承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)。

第十三条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐、安装完毕经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜。得由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。

第十五条本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执正本一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

太阳能采购合同

甲方:xx有限公司,(以下简称甲方)。

乙方:xx有限公司,(以下简称乙方)。

丙方(担保方):xx身份证号码:

甲、乙、丙三方就太阳能热水系统工程,经友好协商,对太阳能热水器采购及安装的有关事宜达成一致,签订如下合同:

1、四季沐歌太阳能热水器型号为新欢居系列,容量127l,管数18支,管长160mm,管径58mm,外壳材质珍珠白彩色钢板,内胆材质304-2b食品级不锈钢,支架材质热镀锌钢板折弯喷塑,并以双方确定的封样为准。

2、配件四季沐歌专用仪表、混水阀、淋浴喷头、双阻燃恒温加热带。

3、冷热水阀、电线管路按甲方提供的图纸要求施工。热水接至喷淋及厨房。

1、验收由甲方、乙方、监理方及物业管理方共同进行。

2、系统所采用的全部材料均为四季沐歌专用优质品,并符合国家的相关标准。

3、系统验收标准按技术系数及施工方案进行。

1、每台太阳能热水器报价为人民币2200元(包括所有的配件、安装费用及税费)。计194台×2200=426800元。总价款大写人民币肆拾贰万陆仟捌佰元整。

2、付款方式:合同签订之日支付本合同款的10%(计人民币肆万元整)作为定金,工程竣工验收合格后支付至95%,留5%为质保金,待一年期满后付清。

1、甲方提供施工用电、用水及施工现场。水电费乙方承担。

2、甲方提供施工屋面的有关设计资料。

3、甲方提供太阳能热水器安装的施工图纸。

4、施工方案及安装位置确定后,甲方如需变更时间或增减部分工程经双方确认后予以实施。

1、乙方应保证系统配置及功能复合达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

2、施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方负责处理。

3、乙方要按甲方提供的图纸要求,文明施工、安全施工。

4、乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求),如对甲方屋面等造成损坏或损失的,乙方应承担一切责任。如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成的损失,乙方应承担全部责任。

5、乙方应负责现场全部作业的安全。自乙方进入施工现场之日起,直到双方签订竣工验收单,一切的人员伤亡以及对财产(包括工程本身、设备、材料和施工机械)的损失或损坏,均由乙方承担或由其负责人自行解决。

6、丙方自愿为乙方作担保,为乙方的担保方,为乙方承担连带赔偿责任。

l、如有一方违约,给对方造成损失的,除赔偿损失外,另支付工程总价10%的违约金。

l、四季沐歌太阳能热水器主机自使用之日起三年内质量问题由乙方免费更换。

2、辅助器件及控制系统自使用之日起一年内质量问题由乙方免费更换。

3、超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损失,乙方收取工本费,终身服务。

4、乙方承诺的售后服务应在保修24小时内到达现场,不能影响甲方小区内业主的正常使用。

5、如遇因乙方安装不牢固而造成太阳能热水器或设备设施损坏及人员伤亡事故,乙方。

必须承担一切责任,并赔偿所有损失,与甲方无涉。

6、乙方承诺系统的使用寿命为15年。

1、合同签订后第14天(20xx年7月7日),乙方必须将太阳能热水器及安装设备送到甲方指定地点,运送所产生的费用由乙方负责。

2、20xx年7月8日至20xx年7月20日乙方保证安装调试完毕。

3、该工程竣工验收后,乙方必须提供税务发票,向甲方结算所约定的工程款项。

4、乙、丙方必须严守商业秘密,不得向外泄露该合同的价格,由此造成的纠纷及损失由乙、丙方承担。

地址:地址:

签订时间:签订时间:签订时间:

合同诈骗

涉嫌犯罪事实:_______________20__________年我公司依法准备拍摄重大革命历史题材电视剧,该剧是一部经过国家政府重点审批和支持的电视连续剧。我公司对该剧依法单独享用著作权及其他相关的权利,该剧拍摄过程中融资包括赞助款等款项的收取,以及委派会计,聘用剧组导演、制片人等其他人员决定权都归属我公司。

现经我公司查实,犯罪嫌疑人利用我公司拍摄过程中,以虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取他人巨大赞助等款项,犯罪嫌疑人的行为已涉嫌合同诈骗罪,具体犯罪事实如下:

1.犯罪嫌疑人对外宣传自己是承制和运作本剧的主体,借此与他人签订大量的投资协议和赞助协议,收取了巨大的融资款项,此外犯罪嫌疑人还在网站上发布招聘演职人员,骗取演员的资金,犯罪嫌疑人通过这些融资方式骗取的资金多达一千多万元。后有大量的被害人向我公司举报嫌疑人的这些违法行为。犯罪嫌疑人的上述行为不仅已经导致多数被害人巨大财产损失,而且给我公司的名誉造成严重的损害,还给社会造成了重大的负面影响。

2.犯罪嫌疑人没有履行合同的能力。目前,该剧尚未通过审查,我公司仍未取得《广播电视节目制作许可经营证》,该剧不能开机。另,我公司也没有授权给犯罪嫌疑人融资、招募演职人员的权利。因此,事实上犯罪嫌疑人私自融资和招聘演职人员后的行为是没有实际履行能力。

根据我国《刑法》第二百二十四条规定,犯罪嫌疑人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人赞助费等款项,数额巨大,自身又没有履行能力,其行为已涉嫌构成合同诈骗罪。因此,特请贵局对“神州”涉嫌合同诈骗一案立案侦查,挽回被害人的损失,维护我公司的名誉和利益。

20__________年__________月__________。

合同诈骗

上诉人因盗窃一案,不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)苏刑初字第28号刑事判决,现提出上诉。

上诉理由和上诉请求:

对于判决书所述事实和定罪部分,上诉人并无争议。但是对于量刑部分,上诉人认为量刑过重,理由如下:

1、上诉人盗走被害人现金后,在不到四个小时的时间内,上诉人便主动携带所盗全部赃款到公安机关投案,并如实供述了自己的罪行。根据《刑法》第六十一条第一款的规定,上诉人的该行为应认定为自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

2、因全部赃款及时由公安机关发还给了被害人,对被害人生活影响不大,没有给被害人造成严重后果,依据罪行相适应原则,上诉人所犯罪行应为轻罪,故不应当对上诉人判得这么重。

3、上诉人是初次犯罪,比起累犯来讲对社会危害不大。且上诉人一贯表现较好,上诉人在苏仙宾馆任保安期间,还因拾金不昧,多次受到务工单位的通报表扬,故不应该判这么重。

4、上诉人认罪态度较好,有悔罪表现。

5、上诉人在看守所积极配合改造,有悔罪表现。

上诉人年纪尚轻,从农村到城市务工时间不长,只是因一时糊涂才犯罪,且所犯罪行并非暴力犯罪,民愤不大,犯罪之后积极改造,痛悔前非,对上诉人予以轻判不致造成严重后果,但是却能给上诉人一个重新做人的机会。综上所述,上诉人认为这些都是可以给上诉人轻判的理由,但是原审人民法院对上诉人投案自首、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度等均没认定,判处上诉人三年徒刑,这是不符合惩罚与教育相结合的刑事政策及罪行相适应的原则,也不符合构建和谐社会的政策精神,因此上诉人不服原判,特提出上诉,请求撤销原判,依法改判,给我以宽大处理。

此致

_________中级人民法院。

上诉人:_________。

_____年_____月_____日。

太阳能安装合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,共同订立本合同。

1、甲方根据乙方提供的资料及要求,为乙方设计工程方案,甲方应按乙方施工进度要求进行施工。提供天普170l型号铂金系列太阳能热水器。单价/台,安装数量为台,金额为元。

2、甲方负责所供太阳能热水器的安装、调试与保修,保修期限主机为五年,系统自控设备及管路壹年,终身维护。每个住户入住时甲方应对住户办理交接手续和住户产品质量保修关系。

3、由于安装太阳能热水器所造成乙方楼顶瓦面损坏、漏水等事故均由甲方负责维修。安装太阳能热水器室内配管及埋管漏水造成损失及维修均由甲方负责。

1、乙方须向甲方提供与该工程相关的资料和其它的配合合作。

2、乙方必须控制其楼顶不能安装其它品牌太阳能产品。

3、乙方用四中综合楼一、二楼的门市房顶太阳能热水器款。学校大门往北数第四户,面积约144m,每方米元,合计元差价互找。

1、由于甲方未按合同约定履行责任,给甲方本身造成的损失由甲方自己负责。给乙方造成的经济损失,应由甲方赔偿乙方。

2、由于乙方未按合同约定履行责任,给乙方本身造成的损失由乙方自己负责。给甲方造成的经济损失,应由乙方赔付甲方。

执行本协议若发生争议,应由双方当事人协商解决,协商不成应向当地法院提起诉讼。

1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方代表签字并加盖双方公章后生效。

2、协议签订后,甲乙双方如须提出修改时,经双方协商一致后可签补充协议。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

太阳能采购合同

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商达成以下协议:

一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量。

二、质量要求技术标准:符合国家技术标准。

三、交货地点、方式:迁西济德医院。

四、运输方式及到站费用负担运费由乙方负担。

五、包装标准、包装物的供应与回收包装物回收。

六、验收标准、方法提出异议期限按相关国家标准及行业标准验收。包装完好,无破损,货到当日提出异议。

七、付款方式。

1、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的10%,即。

2、甲方通知乙方进场安装,甲方向乙方支付合同总价款的50%,即元;。

3、系统安装完毕,验收合格当日甲方支付乙方合同总价款的40%,即元。

八、违约责任:

1、甲方未按合同规定付款,每延期一天支付乙方总额的1%滞纳金。

2、乙方无故延误工期,每延期一天支付甲方总额的1%滞纳金。

九、产品保修:主机保修3年,电器保修1年。

十、解决合同纠纷的方式由双方协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同壹式贰份,甲方双方各执壹份,双方签定盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

太阳能采购合同

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

经甲乙双方友好协商,在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款:购销产品名称:

路灯灯杆为双挑灯杆,乙方必须保质保量给甲方供货,。

绵阳市经开区f片区21号路交货,乙方负责卸车,费用由乙方承担。

转账;从签订之日起三日内向乙方预付总货款30%,乙方收到定金后为甲方加工生产;货物运送到甲方指定地点,付总货款的60%再卸货;安装完毕验收合格后7日内再支付总货款的5%,余下5%作为质保金,满一年付清;乙方出具收据进行结算,若未按时交货或未按时付款,将按总货款的`2%按日加收违约金。

输到甲方安装地,所产生的运费由乙方承担。

该产品由乙方提供货物检测报告,确保各种型号与标示准确无误。

乙方全权负责安装调试,费用乙方承担。安装的下杆线及配件包含在单价内(不含灯基础配件)。

售后服务与保质期:所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。

争议的解决:甲乙双方如在合同执行过程中发生争议,由双方协商解决;如协商不成,可向合同签订地人民法院依法提起诉讼。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,从签订之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

合同诈骗罪

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展,利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势,不仅侵犯了他人财产权,扰乱了市场秩序,而且与经济纠纷极难区分与识别,因而成为司法实践中的一个热点问题。

1.本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

2.本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

首先,根据中华人民共和国刑法第二百二十四条,本罪的诈骗行为表现为下列五种形式:

(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。

(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。

行为人只要实施上述一种诈骗行为,便可构成本罪。

其次,诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大,根据,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;。

(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

3.本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。

4.本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

一、以合法形式掩盖非法勾当。

行骗者为了便于实施诈骗的目的,专门持伪造的或他人的身份证件,到工商管理部门登记注册成立公司,然后,以公司名义招聘员工、培训员工,由员工进行诈骗,整个诈骗过程,真正的幕后策划人始终不露面。因此,合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工,而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触,从而得以逃避法律制裁。以合法公司名义行骗,可以减少行骗的风险,增加行骗手段的隐蔽性。更有甚者,公司连自己招聘的员工都骗,情节十分恶劣。

二、重操旧业者多屡骗不爽。

行骗者多数是具有多次行骗劣迹的行家老手,通常一旦罪行被识破,便马上闻风而逃。当他们认为风声不紧的时候,就会重操旧业。因为他们对于行骗手段十分熟悉,所以在很短时间内他们便可以迅速成立诈骗组织,实施诈骗行为,而且,为逃避法律惩罚,他们会吸取教训,得手后立即销声匿迹,给有关部门查办造成困难。

三、运用见证手法骗取信任。

合同诈骗公证和律师见证的形式,是较为流行的法律见证形式。正是由于这两种形式社会效果好,也为老百姓所熟知,行骗者容易抓住这种心理,从而体现其合作项目和合同的真实性。受骗者此时更多的想法是,合作项目和合同都是受法律保护的,若对方违约,通过法律程序可以保障自己的权利。这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样,完全相信行骗者,从而被行骗者多次骗走财物,有时甚至连续被骗还毫无察觉。值得一提的是,这种方法,通常在受骗者尚且犹豫不决时,行骗者只要使用这种办法,受骗者都会信以为真从而受骗上当的。

四、冒用他人名义实施诈骗。

犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造,并非常善于伪装,虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力,投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿,以骗取其信任。

五、伪造担保票据非法获取。

以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据,足以乱真,或以非法手段获取,不易被察觉。

1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。

2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。

3、一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告,冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义,以紧俏和滞销商品为诱饵,通过以一方需购买某种物品,而另一方能提供此物品来演“双簧”,随后诱惑第三方参与进来,上当受骗。

4、虚张声势“空手道”。为证明自己“有经济实力”,犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。

5、先舍后取“钓大鱼”。犯罪分子本没有实际履行能力,为达到其犯罪目的,先履行小额合同或者部分履行合同,使对方当事人相信其履约能力和诚意,进而与之签订标的额更大的合同,待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。

6、高进低出“连环套”。犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款,在骗取对方信任后,想方设法拿到全部货物,然后迅速将这些货物进行低价倾销,随后迅速逃跑。