还款协议书（优质19篇）

合同协议是商业合作的基石，它可以为双方提供信心和保障。在合同协议的签订过程中，以下是一些值得注意的问题，供大家参考。

还款协议书

_____公司（以下简称甲方）_____公司（以下简称乙方）。

住所：_______________住所：_______________。

法定代表人：__________法定代表人：__________。

鉴于：

_____年_____月_____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：__________万元整人民币。该项目已于_____年_____月_____日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于_____年_____月_____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止由乙方向甲方支付建设工程款__________万元整。

第三条强制执行条款。

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_____市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起_____个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_____个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_____市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_____市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_____市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据_____市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_____市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；

（2）《授权委托书》；

（3）《强制执行申请》；

（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；

（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；

（7）其他需要提供的材料。

6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：__________。

第四条双方各自的承诺和保证。

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：__________；

收件人：___________________________________。

乙方联系地址、电话及传真如下：__________；

收件人：___________________________________。

_____市公证处联系地址：_________________________。

地址：___________________________________。

邮编：___________________________________。

电话：___________________________________。

承办公证员：______________________________。

甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条不可抗力。

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生后_____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方xx的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

第六条保密。

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条其他。

1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

3、本协议正本一式_____份，每份均具有同等法律效力，双方各持_____份，一份留存于_____市公证处备案。

甲方：_____公司（印章）乙方：_____公司（印章）。

法定代表人或授权代表：_____（签字）法定代表人或授权代表：____（签字）。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

还款协议书

甲方：

乙方：

鉴于：

x年x月x日，甲方与乙方就xx（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：xx），建设工程总价款为：xxx万元整人民币。该项目已于x年x月x日竣工，已经甲方、乙方及x方验收，并于x年x月x日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxx万元整，尚未支付的建设工程款xxx万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxx万元整，尚未支付的建设工程款xxx万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起x个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期最新还款协议书范本合同范本。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；

（2）《授权委托书》；

（3）《强制执行申请》；

（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；

（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；

甲方：

乙方：

日期：

还款协议书

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方借款相关事宜达成如下协议：

第一条、甲、乙双方经对帐，确认截止______年____月____日乙方尚欠甲方借款人民币_________元整。（大写：_________________________）。

第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：

3、如果乙方未按上述时间足额给付，则甲方有权就余款部分通过司法途径寻求救济。甲方因主张权利产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付所欠借款15%的违约金。

第三条、其他约定

1、争议解决方式__本协议未尽事宜，双方协商并补充协议为准，补充协议作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

2、约定管辖__解决本协议争议，由协议签订地宝山区人民法院管辖。

3、合同的生效_本协议一式贰份，甲乙各执一份，双方签字生效。

4、声明条款

（1）甲、乙双方均已详细阅读本合同所有条款，双方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，认识一致，均无异议。

（2）甲方乙方有权签署本协议。_

甲方（签字）：_______________________________

乙方（签字）：_______________________________

_年____月____日

还款协议书

为了使___________，双方经过友好协商，就有关事项协议如下：

第一条还款内容

1．还款金额：人民币_____________________。

2．还款期限：自签订此协议之日起乙方_______至_______年_______月_______日前还清。

3．利率：按照____________的利率执行，具体为：________________________________________。

第二条抵押物

乙方将作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条甲乙双方的义务

（一）甲方的义务：

1．对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2．在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。

（二）乙方的义务：

1．应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。

2．乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。

第五条本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

甲方：（公章）______________

代表人：____________________

乙方：（公章）______________

代表人：____________________

签约日期：_________________

还款协议书

甲方：康x，男，汉族，________年____月____日出生，住址略。

乙方：陈xx，男，汉族，________年1____月____

日出生，住址略。 上列甲乙双方于200________年建立买卖液压滤芯、历带蚂栓等配件的'合同关系。经友好、平等协商，现就有关债权债务达成如下协议：

一、经过核算，甲方于200________年____月2____日下欠乙方配件费17224元;从200________年____月____日至________年____月2____日，乙方向甲方共计供货17次，累计下欠货款18222.40元。两项合计下欠金额：35446.40元。其中，债权人是乙方，债务人是甲方，甲乙双方自本协议签订之日起形成新的债权债务关系。

二、甲方自即日起承诺还款。还款期限定于________年____月____日以前。

三、本协议一式叁份，一人一份，签字生效。

甲方： 乙方：

年____月____日________年____月____日

还款协议书

借款人：有限责任公司（以下简称甲方）贷款人：有限公司（以下简称乙方）鉴于：

甲方因，不能如期偿还年月日签订的`元借款合同（以下简称原合同）项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议：

一、甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元（大写：元整）应于年月日到期。截止到年月日止，上述借款未还偿还金额元（大写：元整），现约定延期到年月日偿还。

二、借款利率与利息。

延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。

），为年利率%。

2、从延期之日起计息，按月结息。

3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按原合同约定的条款执行。

四、本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款本金及利息全部清偿时自动失效。

五、本协议一式份，甲、乙双方各执份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

日期：年月日

还款协议书

经中国农业银行_______（下称贷款方）与______________（下称借款方）和______________（下称保证方）充分协商，签订本协议，共同遵守。

第一、借款方于_______年_______月_______日向贷款方借款______________元，用于______________，按农借合字第_______号借款合同的`规定，借款方应于_______年_______月_______日偿还全部借款本息。现由于_____________________原因，不能如期偿还，经各方协商一致，同意延期到_______年_______月_______日偿还。

第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第_______号借款合同执行。

借款方。

签约地点:_____________________。

还款协议书

甲方：___________________（债权人）。

乙方：___________________（债务人）。

甲乙双方经过平等协商，达成以下协议：

第一条、甲乙双方自______年______月______日合作以来，运作正常，乙方对甲方一直以来产品保质保量，稳价供应，感到满意，甲方对乙方一直较大批量的进货表示感谢。经财务对帐至今为止帐目如下：（自______年______月______日至______年______月______日）。

经销额：______元；

还款额：______元；

欠款额：______元。

第二条、由于甲方动作资金困难，要求乙方从今日起尽快回笼货款，双方协议如下：

______年______月______日前，支付______元；

______年______月______日前，支付______元；

______年______月______日前，支付______元。若逾期则罚以[]%月息，余款待______年______月______日前一次性还清。

第三条、本协议自双方签字盖章后生效。一式四份，甲乙双方各执两份。

还款协议书

借款人：居民身份证号：

出借人：居民身份证号：

联系电话：

法律文书送达地址：

根据国家有关法律法规，双方协商一致，达成本协议书。

一、鉴于借款人未能按照_____年_____月_____日双方签订的《借款协议书》约定的期限内履行偿还借款本息的义务，经双方协商一致，达成协议如下：

二、经双方协商一致，借款人同意按照以下方式履行分期还本付息义务：

本协议与_____年_____月_____日双方签订的《借款协议书》不可分割，为《借款协议书》的补充协议，具有同等法律效力。

出借人：借款人：

____年____月____日

还款协议书

甲方与乙方担保合同追偿一案，各方经人民法院调解于达成了( )思民初字第号《民事调解书》，确定了乙方债务金额及清偿期限;乙方一直未能严格执行，为此，甲方每年均多次催告乙方结清债务，乙方却总借故推脱，直至20xx年xx月xx日，乙方才就上述《民事调解书》所指债务的履行事宜向甲方出具了一份书面还款承诺。

在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上，经友好协商，甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的清偿事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：

一、双方共同确认：

截至20xx年xx月xx日，就上述《民事调解书》所指债务：乙方尚欠代偿款__________元、违约金元(违约金应以尚欠代偿款为基数按每日的标准计至债务全部清偿之日止)，以上款项共计元人民币。

二、双方一致同意：

3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的，乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务，甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。

三、双方因本协议及其履行发生争议，应协商解决，协商不成的，应诉诸本协议签署地人民法院。

四、本协议自双方签署之日起生效。

五、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：__________公司

乙方：__________(盖章) (签字、捺印)

签约时间：__________

签约地点：__________

还款协议书

担保人(以下称丙方)____________。

甲方因____________原因，不能如期偿还____________年____________字第____________号借款合同的.贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据____________年____________字第____________号合同向乙方借用的人民币贷款(大写)____________整，其中(大写)______整应于______年______月______日到期，截止到______年______月______日上述贷款的余额为(大写)______整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：

日期金额年月日年月日年月日年月日二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息：

1.__________________________________________________________________。

2.__________________________________________________________________。

3.__________________________________________________________________。

4.__________________________________________________________________。

三、延期后的贷款利率，从延期之日起按本协议签订之日的利率月息______‰执行。贷款的延期期限加上原期限达到新的利率档次期限，在原期限和延期内均按新的利率档次计收利息。

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______字第______号合同和______年______字第______号担保合同约定的条款执行。保证合同的保证期间为本协议约定的主债务履行届满之日起两年内。

五、当事人商定的其他事项：

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款本息、费用全部清偿时自动失效。

法定代表人(或授权代理人)：(签字)___。

__________年__________月_____________日。

乙方：(公章)_________________________。

法定代表人(或授权代理人)：(签字)___。

__________年__________月_____________日。

丙方：(公章)_________________________。

法定代表人(或授权代理人)：(签字)___。

签订协议地点：_________市_____县(区)注：如主合同没有担保，本协议有关担保人的内容不填。

如协议当事人为非法人单位，由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。

附：

这是一份内容具体明确的延期还款协议书。此协议书就借款人(甲方)因________________________原因，不能如期偿还借款合同的贷款，向乙方申请延长借款期限，经贷款人(乙方)审查，同意甲方延期还款，由丙方同意继续为甲方提供担保，最后甲、乙、丙三方协商一致，达成一致，而形成若干协议条款。

还款协议书

（关于 年第 号借款合同的补充协议）

借款人（以下称甲方）：

出借人（以下称乙方）：

甲方因 原因，不能如期偿还年 字第号借款合同的借款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据年 字第 号借款合同向乙方借用的 资金借款整，（大写） 整应于 年 月 日到期。截止到 年 月 日，上述借款的欠款余额为（大写）整， 现约定延期到 年 月 日偿还。

二、甲方用下列资金或房产归还上条所列延期还款本息：

三、延期后的借款利率，从延期之日起按该借款实际期限的利率月息 %执行。

四、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按 年 字第 号借款合同约定的条款执行。

延期后，甲、乙双方于年 号公证书上所规定的权利、义务及有关事项仍按该公证书上的规定条款执行。

五、当事人商定的其它事项：

六、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款全部清偿时自动失效。

七、本协议一式 份，由方执有。

甲方（签字盖章）：乙方（盖章签字）：

年 月 日

还款协议书

现鉴于乙方不能一次性偿还欠款甲乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：

第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：___元__(注明：有欠条)

第二条甲方同意乙方分_12_次偿还欠款及还款计划

在未到甲方、乙双方约定的还款日期前，不对乙方讨要欠款。

第四条乙方保证按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款个人分期还款协议书合同范本。在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。

第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

还款协议书

甲方(债权人)：————。

地址：————邮编：————电话：————。

乙方(债务人)：————。

地址：————邮编：————电话：————。

为了使___________，双方经过友好协商，就有关事项协议如下：

1.还款金额：人民币————。

2.还款期限：自签订此协议之日起乙方至————年——月——日前还清。

3.利率：按照的利率执行，具体为：_____。

第二条抵押物。

乙方将作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条甲乙双方的义务。

(一)甲方的义务：

1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。

(二)乙方的义务：

1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。

2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。

第七条本合同经___________见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

甲方：(公章)。

代表人：

乙方：(公章)。

代表人：

签约日期：

见证单位：(签章)：

还款协议书

地址： 电话： 邮编：

债务人：

地址： 电话： 邮编：

经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

第一条 还款内容

1．还款金额：人民币 。

2．还款期限：自签订此协议之日起债务人 至 年 月 日前还清。

3．利率：按照的利率执行，具体为： 。

第二条 担保

债务人将 作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条 双方义务

（一）债权人的义务：

1．对债权人交来抵押物的.单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2．在债权人到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给债权人。

（二）债务人的义务：

1．应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。

2．债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条 违约责任

债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的，债务人应负责违约责任。

第五条 本合同经 见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

债权人： （签章）

代表人：

债务人： （签章）

代表人：

签约日期： 年 月 日

见证单位：（签章）：

还款协议书

买受人：

出卖人：

买受人与出卖人现就首付款分期付款达成以下协议：

买受人向出卖人缴纳购房首付款计人民币元，（大写：人民币百拾万仟百拾元整）；剩余首付款共计人民币元，（大写：人民币百拾万仟百拾元整），买受人同意按分期付款方式向出卖人支付，分期按以下时间付款：

买受人如未在分期付款期限内付款，按下列方式处理：

2、逾期超过____日的，出卖人有权解除本协议。出卖人解除本协议的，买受人一次性还清剩余首付款的同时并按总房款的5%向出卖人支付违约金。

1、在买受人未付清全部购房款本息前，房屋的所有权中的处分权归出卖人享有，买受人只对该房屋享有使用的权利，买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人，若需出租应经出卖人同意。在买受人付清全部购房款本息后，该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有。

2、由于买受人的原因导致不能办理产权证的，出卖人不承担责任。

3、在买受人未还清首付款前，出卖人可不为买受人所购买的房屋办理产权。

第四条、解除协议时相关事项的处理。

若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本协议，出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除，其他事项依法律程序解决；出卖人不再履行本协议的义务，亦不承担违约责任。

第五条、本协议连同附件页，一式份，双方各执一份。

买受人（签章）：出卖人（签章）：

还款协议书

欠款人：＿＿＿＿＿自＿＿年＿＿月＿＿日，至＿＿年＿＿月＿＿日欠款合同到期，现无法全部归还欠款，特此由甲乙双方共同协商，制定如下还款计划：

本协议签署后，甲方任何一期不能按时还款，则甲方余下应还款视为全部到期，乙方除有权追收甲方全部应还款额之外，还有权追收全部应还款的20%作为违约金。

甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订并赋予本协议强制执行效力，乙方有权直接向有管辖权的人民法院申请强制执行甲方应向乙方支付的全部未付款项，甲方承诺愿以其全部资产接受人民法院强制执行。

为了保证乙方资金的`安全，协议期内由甲方在欠款合同中的担保人担保，如到期后甲方无法将资金还给乙方，乙方有权要求其担保人提前为其垫付欠款，并承担相应的法律责任。

甲方（借款人）： 乙方（出借人）： 丙方（担保人）：

＿＿年＿＿月＿＿日 ＿＿年＿＿月＿＿日 ＿＿年＿＿月＿＿日

还款协议书

议,用以明确甲方向乙方归还国家助学贷款计划。经甲、乙两方协商同意后，订立如下还款协议：

承诺于 ___年 ___月___日开始归还贷款本金;

从_ ___年 ___月___日至 ____年 ___月___日止：

(一)、等额本息还款法

(二)、等额本金还款法

七、本协议所有条款甲方已经与乙方进行了充分的协商;

八、本协议作为《国家助学贷款借款合同》的`组成部分，与《国家助学贷款借款合同》具有同等法律效力。

甲方：(签字或盖章)

年 月 日

乙方：(公章)

授权签字人：(签字)

年 月 日

还款协议书

：张××要从事个体经营，急需一笔资金。

：借款方向贷款方借款人民币**万元。

：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年利为7%。借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率0.5%。

：借款方保证从**年*月起至**年*月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。

：因国家变更利率，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

务：贷款方有权监督贷款的使用情况，了解借款方的偿债能力等情况。借款方应如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约部分参照银行规定加收罚息。贷款方提前还款的，应按规定减收利息。

(一)借款方用自有房屋6间做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。

(二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

(三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。

(四)借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

(五)需要有保证人担保时，保证人履行连带责任后，有向借款方追偿的权利，借款方有义务对保证人进行偿还。

、合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可由任意一方依法向人民法院起诉。

本合同未做约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

本合同一式2份，双方各执1份。

贷款人：__________________

借款人：__________________