工艺样品买卖合同书(模板15篇)

小编: 紫衣梦

买卖的结果不仅取决于商品的质量和价格,还与市场需求和竞争环境等有关。对于初次进行买卖的人来说,一份参考的买卖范文非常有必要,以下是小编为大家整理的,希望能对你有所启发。

工艺样品买卖合同书

电话:_____。

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家居装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一部分工程概况。

第1条、工程地点:___________。

第2条、工程内容及做法。

(详见工程施工项目确认表及报价单)。

第3条、工程承包方式:双方商定采取以下承包方式:

(2)承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际使用量的误差应在+-8%以内。

(3)由承包人提供的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题,由承包人承担责任,且不受工程质量保修期限的限制。

第4条、工程期限_______天;。

开工日期_____________年_____________月_______日;竣工日期_____________年_____________月_______日。

:___________元,为不含税报价(详见装修工程报价单)。

第二部分施工图纸。

_____________元,由发包人支付(此费用包括/不包括在工程价款内)。

第三部分发包人义务。

第2条、提供施工期间的水源、电源;。

第6条、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、阶段验收、竣工验收。

第四部分承包人义务。

第2条、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。

第3条、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第五部分工程变更。

第1条、工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装修工程变更单)。

第六部分材料的提供。

第2条、由承包人提供的材料,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第三条,所提供材料保证_____年内不掉色。

第七部分工期延误。

第1条、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;。

(2)发包人同意工期顺延的其他情况;。

(3)发包人五金件(不含门锁、洁具等)安装;。

第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延。

第八部分质量标准。

认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第九部分工程验收和保修。

第1条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

(1)隐蔽工程验收;。

(2)水电工程完工;。

(3)中期验收(木作工程完工),并作好工作量统计决算;。

(4)ici漆工程完工。

承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见工程验收单)。

第2条、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收(否则视同工程合格),填写工程验收单(见工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见工程结算单)。

第3条、工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第4条、在正常使用条件下,本工程保修期为_____月,保修期自住家居装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见工程保修单)。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为______月。

第5条、在正常使用条件下,工程应在一定时期内保证合格的质量标准,不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严重质量问题的,承包人除提供保修之外,另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严重质量问题的工程的造价(根据附工程报价单)。

严重工程质量问题是指在正常使用条件下:防水工程出现3处以上渗漏;。

暖气、煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外);。

墙面、吊顶等涂料工程出现0.5m2。

以上的涂料表层脱落;。

吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外);。

墙砖超过5处(块)以上松动、脱落;。

地砖、地板工程出现5处(块)以上显著隆起、凹陷、移位,或松动、脱落(材料质量问题除外);木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。

第十部分工程款支付方式。

第1条、双方约定按以下方式支付工程款:

第2条、工程中期验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加项目结算应在每次付款时结清。

第十一部分违约责任。

第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

第2条、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

第3条、因一方原因,造成合同无法继续履行时,终止方应提前5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

第十二部分合同争议的解决方式。

第1条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。

第十四部分几项具体规定。

第1条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。

第2条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。

_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。

第十五部分附则。

第1条、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。第2条、本合同一式_______份,双方各执_______份。

第3条、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。备注:

(1)从竣工验收之日计算,保修期为______年。

(3)保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,承包人酌情收费。

(4)本保修单在发包人签字、承包人签字(盖章)后生效。

发包人签字:_____。

承包人签字(盖章):_____。

日期:_____年_____月_____日

工艺样品买卖合同书

(二)房地产座落:小区,楼户。

(三)房屋建筑面积:平方米,实际测量时房款由乙方多退少补。

(四)交房时间:________年____月____日。

(五)该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并买卖。

四、甲方义务。

3.甲方保证该房屋不存在安全隐患,能够达到正常、安全使用之状态。

4.甲方应当及时交房并协助乙方办理物业移交手续。

五、乙方义务。

1.按照本合同约定,及时支付房款。

2.乙方应于甲方共同办理房屋所有权及土地使用权交接、物业移交手续。

七、违约责任。

1.甲方违约。

工艺样品买卖合同书

通信地址:_____电话:_____传真:_____。

需方(乙方):_____。

通信地址:_____电话传真:_____。

甲、乙双方经平等协商,就乙方购买甲方产品,签订本合同,内容如下:

一、质量标准:乙方所购甲方产品属于:定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。

二、交货时间、地点:_____甲方应在______年______月_____日前将产品送至乙方指定的送货地。

三、收货与验货:乙方指定收货人。

收货人1姓名:_____;身份证号:_____;联系电话:_____。

收货人2姓名:_____身份证号:_____;联系电话:_____。

乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后______日内自行对产品进行质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进行封存,甲乙双方派员按约定的`样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。

四、付款时间、方式:乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。

五、违约责任与合同解除:甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期一日,按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金;逾期超过天未交付货物,乙方有权解除本合同,并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款,每逾期一日,按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金;逾期超过天未支付货款,甲方有权解除本合同,并有权按合同约定追究乙方违约责任。

六、争议解决:甲、乙方如发生争议纠纷,均应友好协商。如协商不成,可向原告住所地的人民法院诉讼解决。

七、合同生效:本合同一式两份,双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人,均为法人代表或法人委托人,传真件与正本一致,同具法律效力。

甲方:_____(公章)乙方:_____(公章)。

甲方(代表):_____乙方(代表):_____。

日期:______年______月_____日

工艺样品买卖合同书

三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。

八、如甲方在装载机交付后承担了上述责任,甲方有权向乙方追偿。

九、因履行装载机转让合同范本协议所产生的任何争议,由甲方住所地法院管辖。

三、交货地点:甘南xx公司煤场。

五、合同价款:(含运费、装卸费及煤款)并提供国家正式税务发票。

六、付款方式:

1、________年____月底,付总价款20%。

2、________年____月底,付总价款20%。

3、________年____月底,付总价款15%。

4、________年____月底,付总价款10%。

5、________年____月底,付总价款10%。

6、________年____月底前,付总价款25%。

七、其它约定事项:

4.28万吨时予以追加,不足。

工艺样品买卖合同书

买受人:_____(以下简称乙方)___________________。

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条甲方应封存样品,并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。

第二条乙方不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的产品与样品相同,甲方交付的产品质量仍然应当符合种物的通常标准。

第三条产品的数量和计量单位、计量方法。

1.产品的数量:_____。

2.计量单位、计量方法:_____。

第四条产品的价格,按下列第()项执行:

1.按甲乙双方的商定价格;。

2.按照订立合同时履行地的市场价格;。

3.按照国家定价履行。

第五条产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)。

1.产品的交货单位:_____。

2.交货方法,按下列第()项执行:

(1)乙方送货;。

(2)乙方代运;。

(3)甲方自提自运。

3.产品的交(提)货期限:_____。

4.运输方式:_____。

5.到货地点和接货单位(或接货人)。

第六条买卖货款议定每件人民币______元,共人民币________元。

交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停止交付,并约定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

第七条乙方预知届期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿责任。

第八条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于___________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时,乙方可请求赔偿。

第九条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条验收方法。

第十一条对产品提出异议的时间和办法。

1.乙方在验收中,如果发现产品与样品不相同时,应一面妥为保管,一面在天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内,乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过______年内未通知乙方的,视为产品合乎样品。

2.乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3.是否是甲方在接到需方书面异议后,应在天内负责处理,否则,即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

第十二条甲方所交付产品,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者,可以请求赔偿。货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。

第十三条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。

第十四条其它第十五条本合同自______年合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

卖方:________(签章)。

法定代表人:________(签章)。

地址:___________。

电话:________。

开户银行:________________。

账号:___。

买方:________(签章)。

法定代表人:________(签章)。

地址:_____。

电话:________。

开户银行:________。

账号:____。

签约日期:________年________月________日

工艺样品买卖合同书

出卖人(以下简称甲方):

买受人(以下简称乙方):

兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:

第一条乙方向甲方订购货物,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件,甲方应于____日内交付乙方。

第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于____日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。

因此致乙方受到损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。

第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币_____元,共人民币_____元,交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停止交付,并约定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的,可于_____日前通知甲方延展日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得请求赔偿。

第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。

第八条合同一式___份,甲、乙双方各执____份为凭。

出卖人(甲方):

______年_____月____日。

买受人(乙方):

______年_____月____日。

样品买卖合同书

)直字第号的《融资租赁合同》之约定,并根据丙x自行指定的供应商和租赁物,与乙方签订本租赁物买卖合同(以下称“本合同”)。甲方向乙方购买本合同项下的标的物。

一、合同标的物。

1、由乙方售出、甲方购入的标的物如下:币种:人民币单位:元。

2、丙x在此确认:

(1)本合同项下的乙方以及标的物作为融资租赁合同项下的供应商及租赁标的物,系丙x自行选定,并未依赖于甲方技能或者受到甲方任何影响。

(2)供应商和指定的标的物规格、式样、质量、价款等与融资租赁合同规定完全一致。

(3)标的物详细配置以乙方和丙x的约定为准。

二、标的物的交付。

1、乙方应于本合同签订之日起天内将本合同所列标的物在。

直接向丙x交付,乙方在向丙x交付标的物时须同时提供质量服务卡或保修手册、使用说明书、合格证等附件。

2、乙方应向甲方开具全额发票,并及时交付给甲方。

3、乙方将标的物交付丙x之时,标的物所有权自乙方转移至甲方。

三、价款支付方式。

1、甲、乙、丙三方一致同意在下列条件满足后15个工作日内,甲方一次性将标的物价款支付给乙方:。

(1)(乙方和)丙x依约定的金额向甲方支付了保证金、手续费等款项;

(2)甲方收到乙方和丙x共同出具的付款通知;

(3)甲方收到丙x出具的租赁物品验收证明。

2、乙方账户信息。

户名:账号:开户银行:

3、在本合同签订后,当相关法律、市场行情等发生变化,致使各项税负其他费用增加时,其费用增加部分由乙方承担,本合同项下购买价格等其他条款不变。

四、验收方法及标准。

1、标的物交接时,丙x应当场对标的物外观和基本使用功能等进行认真检查、确认,若对外观有异议,应当场向乙方提出;对其他质量问题有异议的,应在合理期限内提出。

2、标的物的验收标准为:

(1)乙方向甲方出售的标的物,其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准,并符合出厂检验标准,符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求,符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。

(2)乙方向甲方出售的标的物,必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品,并能通过公安交通管理部门的检测,可以上牌行驶的车辆。

五、甲方保证和索赔权。

1、标的物的保修期限执行乙方提供的保修手册的规定。在上述保修期内,标的物出现质量问题或需要保养,乙方应依约对标的物进行修理和保养。

2、本合同订立后,国家若出台有关汽车产品修理、更换、退货的规定,按国家规定执行。

3、与标的物有关的瑕疵担保、租赁期限内的质量保证、保修服务以及其他作为卖方应提供的保证或应履行的义务,乙方应向丙x直接承担责任。

4、当标的物存在质量问题或性能不良、规格或式样不符及其他瑕疵时,或者非因甲方原因导致标的物迟延交付或者无法交付给丙x时,甲方将索赔权转给丙x,由丙x直接向乙方索赔。无论丙x向乙方索赔进程及结果如何,均不得影响丙x按融资租赁合同约定按期向甲方支付租金。

六、违约责任。

1、甲方未按照本合同的约定如期支付货款,则每延迟一____日,甲方应支付乙方标的物价款的日万分之三的违约金。

2、乙方未按期提供和安装合同规定的标的物,则每延迟____日,乙方应向甲方支付标的物价款的日万分之三的违约金。

3、乙方未能保证丙x在合同规定的时间内将标的物投入正常营运,向甲方及丙x赔偿由于延期营运而造成的损失。

4、乙方交付的标的物不符合本合同载明或者乙方与丙x特别约定的质量条款,甲方应承担无偿修复、补偿损失、减少价款或退货的违约责任。

七、侵权。

1、当标的物侵犯第三方的知识产权时,乙方有义务且应自行承担费用,解决纠纷,并赔偿给甲方及丙x造成的损失。

2、经国家授权的汽车检验机构鉴定,标的物确实存在设计、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人财产损害,乙方应承担赔偿责任。

八、本合同的解除从标的物订货到交付,因非甲方原因导致融资租赁合同无法签订时,或者融资租赁合同被解除时,甲方可以无条件地取消订货或者解除本合同,乙方应在5个工作日内向甲方退还甲方已付款项。

九、标的物灭失和毁损风险本合同项下标的物灭失和毁损的风险在标的物交付并经丙x验收合格之前由乙方承担,标的物交付并验收合格之后由丙x承担。

五、合同的生效本合同经甲、乙、丙三方盖章后生效。本合同作为编号为租赁(。

)直字第号《融资租赁合同》附件,具有与其同等法律效力。十。

六、其它。

1、本合同所称的标的物即为租赁(。

)直字第号《融资租赁合同》项下之租赁物。

2、甲方仅承担本合同项下标的物价款的支付义务。

3、本合同所列标的物在技术上有需要补充的事宜,由乙方与丙x另行协商。

4、本合同一式三份,三方各执一份。

工厂样品买卖合同书

另一方(以下简称买方)双方授权代表友好协商,取得一致意见,签订销售确认书,其条款如下:

1.根据买方要求,卖方同意提供关于23762型251号零备件,凭卖方样品买卖,详见卖方样品图解(略)。

2.本销售确认书货款总金额为________u.s.d.(大写:____美元)为f.o.b.价,即包括下列各项费用:

(1)_________________价格;。

(2)货物从生产厂到达__________交货港的运输费;。

(3)适合空运条件的包装费;。

(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_____港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。

x公司于付款日期向_________银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据:

(1)空运提单;。

(2)商业发货票(运费、保险费及手续费等收据);。

(3)装箱单一式两份(其中一份装入箱内)。

4.本销售确认书的货物为空运包装,每个装箱两侧均用英文刷写下列标记:

__________公司净重(公斤)____________。

标记:___________________________。

长×宽×高:______毫米×_____毫米×______毫米。

卸货港:__________________________。

收货人:__________________________。

发货人:__________________________。

销售确认书号:_______________________。

5.买卖双方各持英文销售确认书一份,至代表签字之日起立即生效。

买方:___________签字:_________。

卖方:___________签字:_________。

样品买卖合同书

甲方:(卖方)乙方:(买方)经甲x双方友好协商,甲方同意将自己的承包林地内的杉木、松木、栎木出售给乙方,经双方共同协议特立以下协议。

一、甲方将自己位于的承包林地内的已成材的杉木、松木、栎木出售给乙方采伐,四界以林权证为准,乙方在砍伐中不得越界。

二、乙方买甲方树木价人民币元整(000.00元)砍伐到一半时乙方一次付清全款。

三、从订立本协议之日起,乙方必须在________年____月份砍伐完毕,越期不得继续砍伐。

四、乙方负责向当地林业管理部门申请并办理合法的出售手续,甲方提供相关配合。乙方负责向当地林业管理部门和交通管理部门等机构申请并办理合法的运输手续。

五、砍伐过程中所有的工伤事故与甲方无关。乙方保证进场施工不得损伤他人树木。

六、乙方不得采伐未成材的小树木。因放成材树的需要的除外。

样品买卖合同书

方(乙方)_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在自愿、平等的基础上协商一致,签订本合同。

第一条。

品种、数量、价款(可另附表)品种性别数量(头)规。

格(公斤头)单。

价(元公斤)单。

价(元头)金。

额(元)供。

种期。

限公。

母合计金额:备注:甲乙双方按实际情况选择计量单位。

第二条。

质量标准。

(一)________________________________________________。

(二)________________________________________________。

第三条。

支付方式货款的支付按下列第_______项执行:

(一)即时结清。

(二)合同签订后,乙方支付甲方定金_______元,乙方每批提货时须付讫所提该批种猪的金额,定金抵作货款或返还。

(三)其他方式__________________________________。

第四条。

交货方式、地点及费用,按下列第________项执行:

(一)甲方将种猪送到___________,运输费用由________方承担。

(二)乙方到________________提货,运输费用由_______方承担。

第五条。

违约责任。

(一)甲方延迟供种的,每延迟____日,应支付乙方_______元的违约金。

(二)乙方逾期提货的,每延迟____日,应支付甲方________元的违约金。

(三)乙方逾期支付货款的,每延迟____日,应支付甲方______元的违约金。

(四)其他违约责任____________________________。

第六条。

其他约定。

第七条。

争议解决发生争议由双方协商解决;也可通过____市生猪业行业协会调解;或选择下列第_______项方式解决:

1.上海仲裁委员会提起仲裁。

2.向人民法院提起诉讼。

方_________________________乙。

址_________________________地。

址________________________邮。

编_________________________邮。

编________________________电。

话_________________________电。

工厂样品买卖合同书

法定代表人:______,董事长兼总经理。

委托代理人:______,

被上诉人(原审被告):______,住所地:______。

法定代表人:______董事长。

委托代理人:______,

上诉人(以下简称甲方)因与被上诉人(以下简称乙方公司)凭样品买卖合同纠纷一案,不服______人民法院(______)丰民初字第20453号民事判决,向本院提起上诉。本院于____________年____________月____________日受理后,依法组成由法官周荆担任审判长,法官____________、____________参加的合议庭,于____________年____________月____________日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。

____________在一审中起诉称:____________年____________月____________日,甲方同乙方签订1份工矿产品购销合同,价款为:____________元。当时双方约定:____________公司送货到____________公司开发建设的位于____________。____________公司预付定金____________%、安装调试后付____________%、运行3个月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是____________公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令____________公司给付货款_______________元和债务利息__________________元,并承担诉讼费。

____________公司在一审中答辩称:____________公司先后付给____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的货款,____________公司也给____________公司开具了发票。尽管____________公司对____________公司给付货款_________________元存有异议,____________公司提供的证据不足以证明_______________元货款是____________公司拿走的。但是,____________公司现在起诉要求xx公司给付货款_______________元的诉讼请求已过诉讼时效,请求法院驳回____________公司的全部诉讼请求。

一审法院审理查明:____________年____________月____________日,____________公司与____________公司签订了《工矿产品购销合同》,约定:____________购买____________公司的排烟补风机和风机,合计价款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

第七条验收标准、方法及提出异议的期限:

第八条设备到现场后进行安装,后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。

第九条结算方式及期限:付定金20%,到现场通过合同第七条标准付40%,运行月后付35%,余下满年付清。合同签订后,____________公司给付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照合同约定履行了供货及安装义务。

公司不服一审法院上述民事判决,向本院提起上诉。其主要上诉理由是:

一、____________公司在合同有效期内要求____________公司给付货款合法合理。

二、一审判决错误理解和适用了______年诉讼时效的规定。

三、双方签订的合同是____________公司提供的,若有不同理解,应从不利于____________公司方面解释。____________公司请求二审法院撤销一审判决,依法改判或发回重审。

____________公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见,但其在本院庭审中口头答辩称:一审判决对合同有效期的认定是合理的,认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释,也超过了诉讼时效。

本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。

上述事实,有____________公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。

本院认为,____________公司与xx公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示,其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定,合法有效,双方均应依约履行。____________公司提出其已付清_________________元货款,但____________公司只认可收到_________________元,否认收到__________________元,____________公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款,故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间,____________公司最迟的付款时间应在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。____________公司关于其在合同有效期内主张权利,并未超过诉讼时效期间的上诉主张,因合同约定的有效期限实质是xx公司供货的期限,即在合同有效期限内,双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内,双方只在年底发生了1笔____________公司向____________公司提供价值_____________元设备的买卖,且已安装完毕。故xx公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立,应予驳回。综上,一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确,处理并无不当,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。

一审案件受理费______元,由______公司负担(已交纳)。

二审案件受理费__________元,由______司负担(已交纳)。

本判决为终审判决。

工厂样品买卖合同书

供方(甲方):需方(乙方):

通信地址:通信地址:

电话:电话:

传真:传真:

甲、乙双方经平等协商,就乙方购买甲方产品,签订本合同,内容如下:

一、质量标准:乙方所购甲方产品属于:定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。

二、交货时间、地点:甲方应在年月日前将产品送至乙方指定的`送货地。

三、收货与验货:乙方指定的收货人1姓名身份证号,联系电话;收货人2姓名身份证号,联系电话。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后日内自行对产品进行质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进行封存,甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。

四、付款时间、方式:乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。

五、违约责任与合同解除:甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期一日,按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金;逾期超过天未交付货物,乙方有权解除本合同,并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款,每逾期一日,按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金;逾期超过天未支付货款,甲方有权解除本合同,并有权按合同约定追究乙方违约责任。

六、争议解决:甲、乙方如发生争议纠纷,均应友好协商。如协商不成,可向原告住所地的人民法院诉讼解决。

七、合同生效:本合同一式两份,双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人,均为法人代表或法人委托人,传真件与正本一致,同具法律效力。

甲方:(公章)乙方:(公章)。

甲方(代表):乙方(代表):

年月日年月日。

辽宁样品买卖合同书

在当今社会,人们对合同愈发重视,很多场合都离不了合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家收集的辽宁样品买卖合同书,仅供参考,欢迎大家阅读。

出卖人(以下简称甲方):_______________

买受人(以下简称乙方):_______________

兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:

第一条乙方向甲方订购货物,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件,甲方应于__________日内交付乙方。

第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的`交付,应于__________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。

第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币___________元,共人民币___________元,交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停止交付,并约定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的,可于___________日前通知甲方延展日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得请求赔偿。

第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。

第八条合同一式______份,甲、乙双方各执__________份为凭。

样品买卖合同书

兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:

第一条乙方向甲方订购货物,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件,甲方应于__________日内交付乙方。

第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于__________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。

第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币___________元,共人民币___________元,交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停止交付,并约定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的,可于___________日前通知甲方延展日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得请求赔偿。

第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。

第八条合同一式______份,甲、乙双方各执__________份为凭。

_______________年___________月__________日。

工厂样品买卖合同书

1、由乙方售出、甲方购入的标的物如下:币种:人民币单位:元。

2、丙方在此确认:

(1)本合同项下的乙方以及标的物作为融资租赁合同项下的供应商及租赁标的物,系丙方自行选定,并未依赖于甲方技能或者受到甲方任何影响。

(2)供应商和指定的标的物规格、式样、质量、价款等与融资租赁合同规定完全一致。

(3)标的物详细配置以乙方和丙方的约定为准。

二、标的物的交付。

1、乙方应于本合同签订之日起天内将本合同所列标的物在。

2、乙方应向甲方开具全额发票,并及时交付给甲方。

3、乙方将标的物交付丙方之时,标的物所有权自乙方转移至甲方。

三、价款支付方式。

(1)(乙方和)丙方依约定的金额向甲方支付了保证金、手续费等款项;

(2)甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知;

(3)甲方收到丙方出具的租赁物品验收证明。

2、乙方账户信息。

户名:账号:开户银行:

四、验收方法及标准。

2、标的物的验收标准为:

五、甲方保证和索赔权。

六、违约责任。

七、侵权。

五、合同的生效本合同经甲、乙、丙三方盖章后生效。本合同作为编号为租赁(。

)直字第号《融资租赁合同》附件,具有与其同等法律效力。十。

六、其它。

1、本合同所称的标的物即为租赁(。

)直字第号《融资租赁合同》项下之租赁物。

2、甲方仅承担本合同项下标的物价款的支付义务。

3、本合同所列标的物在技术上有需要补充的事宜,由乙方与丙方另行协商。

4、本合同一式三份,三方各执一份。