货梯使用协议书（专业18篇）

在商业领域中，合同协议被广泛应用于规范交易、明确责任和保护权益。小编为大家准备了一些成功案例和失败案例，希望能给大家提供一些启示和经验。

使用协议书

甲方：

乙方：

身份证号：

因甲方执照登记证与车辆使用地不在同一个城市，为方便使用车辆，经协商甲乙双方达成以下协议，乙方需遵守执行：

1.小型轿车一辆登记在乙方名下，但车辆所有权仍归甲方所有。

2.乙方作为车辆的使用人，对车辆做好监管职能。车辆为公司日常办理业务使用，不得作为其他用途。

3.乙方在使用车辆时，平时做好车辆的使用记录，同时负有妥善保管和保养义务。车辆的维修、保险、保养、使用费用由甲方承担。

4.乙方在使用车辆时，不得将车辆借给公司以外的人使用，如出现此情况，带来的后果一切由乙方承担全责。

5.乙方在使用该车辆过程中，需严格遵守国家的法律法规。饮酒后驾车带来的.后果，乙方需承担全责。

6.甲方条件成熟时，随时可要求乙方将车辆过户给甲方或甲方指定的人名下。乙方需无条件配合甲方办理，所需的相关费用甲方承担。

甲方：

乙方：

电话：

电话：

签订时间：

使用协议书

租期为15年，自双方签定合同之日起10日内，甲方将盐业局商务楼交付乙方。此后18个月为乙方改建、装修酒店的时限，不计入租用期限，租用期从改建，装修时限届满时计算。

二、租金及其支付方式租用期内前5年乙方每年向甲方支付租金80万元，第6年到第10年，乙方每年支付甲方租金120万元，第11年到第15年，乙方每年支付甲方租金130万元。

每年的租金分二次付清，交纳时间定于当年12月31日前付清。

三、债权债务：合同签定前，酒店的债权、债务(包括各种税费等)由甲方负责。

乙方租用期间所发生的一切债权债务由乙方自行承担、甲方不承担任何经济责任。

四、经营方式：乙方租用经营酒店按自负盈亏方式进行。

在法律规定的行业范围内享有经营自主权。在租用经营期间，甲方应派代表协助乙方协调酒店对外的相关事宜。

五、优惠政策：政府优惠政策归酒店享有。

甲方需协助乙方极力争取。

六、会议室的使用甲方的会议室应归乙方管理共同使用。

七、因甲方的过错，造成乙方提前解除合同的。甲方应退乙方定金，并对乙方在酒店的投入给予全额赔偿。

八、租用期届满后，在同等条件下，乙方有优先承租权。租用期届满后，如双方未达成续租协议的，乙方在酒店投入的大型设备、家具(如厨具等)。

如属可拆卸、可移动，由相关机构进行评估后由甲方补偿给乙方。

私自变更停车场或是没有符合红线图的实际车场，乙方有权提前解除合同，甲方必须无条件全额赔偿乙方在酒店的投入。

十、甲方应许可乙方在对酒店进行改造过程中，在不破坏建筑结构的情况下，对部分内样布局进行改造，使之合乎经营需要。

十一、电梯、变压器等基础设施由甲方负责提供，或者从租金中扣除。

十二、未尽事宜、双方可另行协商。

20xx年x月xx日。

使用协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方本着相互尊重、互惠互利原则，经平等协商，达成本协议。

一.合作内容。

甲方提供网络应用平台，乙方使用此平台，以会员的身份和其他会员进行产品信息的发布、查询、交换、交流和交易等行为。

二.甲方的义务。

1.甲方保证为乙方提供的网络平台正常运行。

2.甲方负责对乙方相关使用者或管理者提供技术支持。

3.甲方乙方以及其他的会员享受平等的待遇。

4.甲方需对乙方提出的进行信息维护等合理要求给予及时的反应，提供周到的服务。

三.乙方的义务。

1.乙方须自行负责对其注册的用户名和密码保密，且须对在此用户名和密码下发生的所有活动承担责任。乙方需确保在每个上网时段结束时，以正确步骤离开网站。

2.乙方应对在注册、发布信息以及交易等过程中、在任何公开信息场合或通过任何电子邮件形式，向甲方或其他会员提供的任何资料负全部责任。乙方发布的资料不得有违反国家法律的内容。

四.违规处理。

如果乙方违反第三条的规定，在不限制其他补救措施的前提下，甲方将立即向乙方发出警告，暂时终止乙方的会员资格，同时删除乙方的任何现有产品信息，以及乙方在网站上展示的任何资料。

五.不可抗力。

对于甲方合理控制范围以外的原因，包括但不限于自然灾害、罢工或骚乱、物资短缺或定量配给、暴动、战争行为、政府行为、通讯或其他设施故障或严重伤亡事故等，致使甲方延迟或未能履约的，甲方不承担任何责任。

六.协议有效期及费用。

本协议自签订之日起，有效期xx年。

乙方需要在协议生效之日起xx个月内将会员费汇至甲方账户，逾期协议自动失效。

七.仲裁。

因本协议或本公司服务所引起或与其有关的任何争议应提交中国xx市仲裁委员会并根据其适用的仲裁规则进行仲裁裁决。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

开户行：开户行：

签约日期：签约日期

使用协议书

甲方：

乙方：

身份证号码：

甲、乙双方本着平等、互利的原则，在中华人民共和国法律、法规规定的范围内，在诚实守信、友好协商的基础上，达成以下协议：

一、甲方为乙方提供设备齐全、车况良好、运行安全可靠、证件齐全的车辆，车辆基本情况如下：

二、协议期内车辆所有权属于甲方，乙方只有使用权，不得转租、转借、抵押和进行客运以外的货运行为或其它任何侵犯甲方车辆所有权的行为。

三、乙方必须持有驾驶证，遵守交通法规，安全行驶。如在车辆使用中因违反交通法规，造成的损失由乙方全部承担。

四、乙方因使用不妥当造成车辆损失的，如轮胎单独损坏，车辆刮碰等，由乙方承担赔偿责任。

五、本协议一式两份，由甲乙双方各持一份，盖章签字后生效。

甲方(盖章签字)：

乙方(签字)：

签订时间：年月日。

使用协议书

甲、乙双方就网络使用事宜达成以下协议，共同遵照执行：

第一条：为保证第四轮持证执法考试的正常顺利进行，要求在20xx年4月27日—29日，景泰三中三思楼的3间微机室的网速必须达到100m，甲方购买乙方的网络使用服务。

第二条：甲方向乙方支付网络使用费用人民币万元。

第三条：甲方的付款方式：本协议生效后由财政代拨付。

第四条：乙方应交付给甲方网络使用的全部真实、有效的证件以及缴费凭证。

第五条：乙方应保证网络维护正常，手续完整。

第六条：乙方违反本协议，应向甲方支付一定数额的违约金。

第七条：本协议自双方签字之日生效。本协议一式二份。

第八条：争议解决方式：1、提交白银仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。

甲方(签章)：乙方(签章)：

年月日年月日。

使用协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方通过友好协商，就房屋无偿使用事宜达成如下协议：

1、房屋基本情况。

乙方无偿使用甲方坐落在房屋，建筑面积为xx平方米，用于经营。

2、使用期限，使用期限为xx年。自x年xx月xx日至x年xx月xx日。

3、甲方的权利义务。

3.1乙方在使用期间，应当妥善保管房屋，按照约定的用途使用，不得进行违法活动，否则甲方随时可以解除本协议。

3.2使用期内，出现房屋质量问题，影响乙方正常使用的，甲方应当及时维修。

4、乙方的权利义务使用期内，乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理，发生的费用由乙方承担。

5、协议解除。

5.1在使用期内，甲方将乙方使用的房屋出租(卖)给第三人的，应当提前30日以书面形式通知乙方。

5.2在使用期内，甲方解除本协议的，应当提前30日以书面形式通知乙方。

6、争议解决甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，向房屋所在地人民法院起诉。

7.其它。

7.1本合同一式二份，共二页双方各执一份。

7.2本合同双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。

甲方：

x年xx月xx日。

乙方：

x年xx月xx日。

货梯的安全使用管理制度货梯安全使用注意事项

1、货梯行驶前的准备工作：

(1)司机应在每日工作之前，先将货梯上、下试行数次，检查有无故障和不正常现象。

(2)司机应先核实门触头和门锁的作用，试使吊厢运动时断开货梯应立即停止。

(3)应注意吊厢停层站平层准确度，无显著不正常的差距。

2、货梯在行驶中注意事项：

(1)司机在服务时间内，不得擅离岗位，如须离开时须将厅门关闭。

(2)司机应负责监督吊厢的载重不超过额定重量。

(3)不允许装运易燃，易爆等危险物品。

(4)开动货梯之前必须将货梯门关闭密合，严禁在货梯门敞开情况下，开动货梯作一般行驶。

(5)吊厢顶上，除去属于货梯的固定设备外，不得存放其它物件；除检修人员外，其他人不得进入。

(6)货梯在工作时，严禁揩拭、润滑或修理机件。

3、货梯发生故障或有失正常工作时：

应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身、机械事故时，应立即停用，切断机房总电源，报告管理部门，待修复并进行详细检查后，才可使用。

4、货梯停驶后的工作：

(1)当货梯的工作完毕，司机应将吊厢返回基站。

(2)司机在离开前应检查广下吊厢内外情况，关去照明灯。

5、货梯的`维护和检修。

1、司机或维护人员除每日在工作开始前对货梯应作准备性的试车外，并应每日对机房内的机械和电气装备作巡视性的检查。

2、货梯的维修人员应对货物升降机作经常性的定期保养工作。根据不同的检修范围和内容可分为每月检查、季度检查和年度检查三级。

(1)每月检查：货梯维修人员每月对货梯的主要机构、安全装置和设备作二次动作的可靠性和工作的正确性检查，并进行必要的修正和润滑。

(2)季度检查：货梯使用三个月之后，维修人员应对重要机械和电器装置进行比较细致的检查、调整和修正。

(3)年度检查：货梯运行一年以后，应组织有经验的检查小组，对货梯作一次性检验，对所有的机械、电器、安全设备作比较详细的检查，检查主要零件的磨损程度以及对磨损量超过允许值的零件进行修正或调换。

3、货梯在作定期的维修检查或加油，以及在修理及试车时，不得装货，同时应挂检修停用的牌子。

4、货梯在维修、检验、清理工作时应将机房的电源开关切断。

5、货梯在维修检查时应该用36伏以下的安全电压作行灯。

6、货梯所有的电气装备和管系应用有良好的安全接地或安全接零，接地电阻应小于4欧姆。

7、所有电气装备都应用有良好的绝缘，总的线路绝缘电阻不得小于1000欧姆／伏。

使用协议书

甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《江苏省农村土地承包经营权流转办法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，就农村土地承包经营事宜经甲乙双方协商一致，特订立此合同。

一、承包地点：_____________。

二、承包面积：_____________。

三、承包期限：甲方将土地自__年___月___日起至__年___月___日止，承包给乙方经营。

四、承包价格：每年，乙方采用每年以现金方式一次性付清承包金。

五、甲方积极配合乙方做好土地丈量、土地上的青苗费由乙方负责。

六、经甲乙双方办理手续后土地使用权归乙方至合同结束。如有纠纷乙方负责处理。

此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方：_____________乙方：_____________。

日期：_____________日期：_____________

道路使用协议书道路使用协议书

建设方：（以下简称甲方）法定代表人：职务：

承包方：（以下简称乙方）法定代表人：职务：

为确保工程质量符合国家行业标准的要求，发挥工程应具有的效益，保证工程施工秩序的正常进行，保证合理的工期及造价，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商制定以下条款，以约束双方行为。

一、工程概况。

1.工程名称：至段、至段公路路面改造工程合同段，工程合同桩号：

2.工程内容：详见工程量清单，以及由甲方书面通知增加（或减少）的项目和工程量。

3.开工日期：年月日；竣工日期：年月日；总工期天。

4.质量等级：优良。

5.合同总价：人民币：（小写：元）。

乙方对本工程的承包，实行预算包干，在施工中除由甲方书面通知增加（或减少）的工程项目或工程量外，不作任何变更。

二、组成合同的各个文件为一个整体，其内容包括。

1.本合同协商约定的条款；

2.施工组织计划；

3.交通部规定的行业标准以及技术规范；

4.甲方发出的专用技术条款；

5.工程量清单和设计文件；

6.甲方发出的相关文件、指示。

三、未经甲方同意，乙方不得将本合同或其中任何部份转让给其它单位或个人。中标通知书中项目经理、技术负责人、施工人员、质检安全人员未坚守工地亦视为转包。如发现转包行为，甲方有权视其违约并强制责令其退场。由此而发生的一切费用包括工程已发生的施工部分（进场人员才物资、装备费用、工程损失以及由此而发生的一切行政事务费用）概由乙方负责。

四、一切材料、设备及施工工艺。

1.属于合同规定的相应类级，为了对材料或设备进行检查、量测或检验，乙方应在使用前，按照交通部相应规范的要求进行检验，并将检验结果提交监理及甲方，认定符合要求后方能使用于工地，其费用由乙方自行承担。

2.在规定的时间内，乙方应将甲方及监理人员现场检查确认为不符合规范规定的任何材料或设备移出工地，并用合格的材料、设备取代。

3.尽管先前已经过检验或期中支付，但甲方及监理人员发现其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合规范规定时，乙方应将此类工程拆除，并彻底重作，其费用由乙方承担。

4.本合同工程完工后，乙方应在15天内向甲方提交完整的交工资料四套。

五、工程的工期。

1.乙方无任何理由延长工期，甲方认为施工进度过慢，不能按预定的工期竣工时，则甲方应以书面形式通知乙方。乙方应立即采取补救措施进行补救，以便加快施工进度，使工程能在预定的时间内竣工。对此，乙方无权要求甲方支付任何附加费用。如果乙方拒绝接受甲方关于加快工程进度的指令，或在甲乙双方无任何书面协议的情况下乙方无故停工达5天以上，或者虽然乙方采取了一定的补救措施，但仍然不能赶上预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，甲方有权对乙方未完成工程全部或部分实行指定分包或更换承包人。

2.前项工程，因各种原因影响了工程工期，必须在保证工程质量的前提下，采取相应的措施，在下一项工程缩短工期来补上，无论如何，二灰碎石基层交工时间必须在年月日之前，沥青表面处治路面竣工时间必须在年月日之前。

3.如果乙方未能在规定的时间内完成本合同工程施工，则乙方需向甲方支付违约金。违约时间从规定的单项工程竣工时间第二天算起，违约金按人民币元／天计算，违约金最高限额为元人民币；提前一天按人民币元／天进行奖励，奖金最高限额为元人民币。

4.乙方因不可抗拒的因素，如自然因素、社会因素等而延长工期，乙方应事先书面报告甲方，甲方根据实际情况确认工期延长时间，甲方确认的工程延长时间，为合理的工期有效时间。

六、工程的覆盖和掩蔽。

即将为检查做好准备时，乙方应事先书面通知业主及监理人员，并约定检查时间，监理人员应按时参加上述工程或基础的检查和量测，不得无故拖延。如果上述约定24小时内，工程监理人员未能到场对其进行检查和量测，乙方即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖和掩蔽，监理人员事后应予认可。

七、工程实施过程中的安全责任。

乙方在施工中必须严格按照国家有关安全规程进行施工，如在施工过程中发生任何安全责任事故，由乙方承担赔偿责任以及行政、刑事责任。

八、乙方与甲方签订合同后的5天内，应根据甲方的总体施工安排向甲方提供本合同工程的详细工程进度计划，以及为完成该计划的施工安排（包括雨季以及农忙季节的安排）和施工方案的说明9由甲方审定，并发出开工令：如乙方未能及时报送工程进度计划、施工安排和施工方案说明，或其报送资料不符合施工要求，造成甲方开工令无法发出，影晌工期，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

九、乙方应严格履行经双方商定的合同条款，精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，乙方应提供所需的全部监督、管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它，并为施工地段的工程质量负全部责任。

1.项目经理、技术负责人、现场施工人员、质检安全人员，应是具备公路工程长期施工经验，并经甲方认可的公路工程技术人员担任。在施工期间，以上人员必须押证施工。

2.各工序工程质量检验评定标准按技术规范执行，乙方对每道工序完工后应进行检查并整理好一切资料，以迎接甲方的验收。

3.保证工程质量是乙方的义务。乙方应做好自身的一切监督检验工作，建立相应的自检组织体系。承包人进行自检和试验的资料经其自检人员和现场监理人员签字认可后，方能作为资料依据。

十、本合同工程缺陷责任期规定为壹年，在缺陷责任期内。

1.乙方应尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并随时对工程缺陷进行修复或修补工作。

2.在缺陷责任期满后的15天内，乙方必须按甲方在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建或修复。

3.上述原因造成的缺陷修复费用由乙方自行负责。十一、关于工程费用的支付。

1.乙方在签订本合同时须同时提交工程质保金万元（大写万元整），该工程质保金将随中标施工单位的施工进度逐月计量返还，施工单位中期计量金额累计达到或超过万元时，工程质保金全部返还完毕。

2.工程款支付时间和金额：本合同工程采取根据实际工程进度逐月计量的办法：每月截至25日止进行一次中期计量（暂扣10%的工程计量金额为工程质量保证金）。在工程全部交工验收交付使用时进行终期计量，业主累计支付工程款不低于合同总价的50%；在缺陷责任期满前，业主累计支付工程款达到合同总价的90%；暂扣10%的工程质量保证金在缺陷责任期满后，如无缺陷工程、病害工程、未完工程，30天内一次性支付。

货梯的安全使用管理制度货梯安全使用注意事项

各部门、各单位：

根据《电梯使用管理与维护保养规则》(tsgt5001-xxxx)及11月4号国务院安委办电梯督查组对我校电梯使用维保情况抽查反馈意见就我校电梯使用的相关事宜通知如下：

三、无物业管理楼宇(学生食堂、教工餐厅等)的电梯按使用单位“谁使用谁负责”原则，由使用单位负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。

四、有物业管理楼宇(行政楼，公共教学场所等)的电梯，由物业负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。

五、保持电梯机房应急通道的畅通无阻，任何单位、个人不得占用电梯机房通道。

特此通知。

附：须整改拆除的电梯机房通道。

1、北区萃园一食堂客梯机房通道。

2、亿恒酒店货梯机房通道。

后勤管理处。

xxxx年12月2日。

货梯的安全使用管理制度货梯安全使用注意事项

1、服从分配，完成本职工作，每天对轿厢内、外以及周边杂物进行清扫。

2、从事电梯操作人员应经质量技术监督部门进行安全培训并考试合格，取得操作证后，方能上岗操作。

3、每日工作开始时，使货梯上下运行数次，检查有无异常现象，并检查清理厅、轿门地坎有无异物，在确定无故障的情况下，方可正常运行。

4、在机组检修期间做好厢内清洁工作并对施工人员运送的物料进行检查，有权制止任何施工人员运送超过货梯荷载重量的物料。

5、货梯运行时如出现故障，立即电话通知安全管理员，由专业维修人员到厂进行修理。

6、对于违反规定、规程的行为，操作者有权、有义务及时制止并向上级领导反映。

8、禁止将电梯交给无证人员操作。

9、机房禁止无关人员进入。

二、货梯管理规定货梯是输送物料主要工具，为确保电梯安全正常运行，并做以下规定，希望大家共同遵守。

1、货梯内禁止吸烟、吐痰、涂污和乱扔杂物。

2、货物运载时操作人员应爱护电梯，不得连续按动或敲击按钮，不得长时间站在轿厢门中间阻止电梯运行。

3、货梯运行中发生故障，应立即拨安全管理员电话，在拨打电话后安静等待，由专业维修人员排除故障，开启轿门，禁止敲打、撬动电梯轿门及设施。

4、用货梯运载其他非生产物品，搬运时应轻搬轻放，不得损坏电梯及公共设施，禁止运载、超大、超宽、超重等物品。

5、使用货梯运送保温棉、细碎杂物时，需在轿厢地面敷设彩条布，将杂物等包裹严实，防止杂物通过轿厢通风口进入货梯竖井内，影响货梯安全运行。

6、货梯指定操作人员需在接班前检查货梯是否能够正常使用、外关是否完好、轿厢内是否存有杂物，如有异常通知班长，做好记录并做处理。

7、货梯在投运期间由各横值直接管理，电梯作业人员负责操作及检查等工作。

1、在开启电梯厅门进入轿厢之前，必须先确认轿厢是否停在该层。

2、操作人员在工作时间内，不得擅自离岗位。

3、操作人员应负责监督货梯的载重不超过额定重量。

4、货梯在工作时，严禁在机房擦拭、润滑或修理机件。

5、货梯发生故障或有失正常工作时应立即通知安全管理员，如发现有危险性或可能造成人身、机械事故时，应立即停用，切断货梯总电源，上报分厂，待修复并进行详细检查后，才可使用。

6、吊厢顶上，除去属于货梯的固定设备外，不得存放其它物件;除检修人员外，其它人不允许进入。

7、运载的物品应尽可能稳妥地放在轿厢中间，避免在运行中倾倒。

8、当电梯使用完毕后，电梯轿厢应停于基层。

9、电梯检修时，应在厅门处挂“电梯检修停止运行”警示牌。

使用协议书

由乙方提出，因雅典娜办公楼11、15层西侧装饰装修工作不方便，而使用办公楼电梯1部与14层公用，并且由乙方承担使用电梯所产生的一切相关责任及经济责任。基于上述前提，甲乙双方特签订以下协议：

一、电梯使用管理规定。

1、乙方需临时使用的电梯梯号为。

2、由乙方要求其装修单位负责安排一名司机看管、操作、运行电梯，同时保洁电梯，每层厅门门槛内坚决不得存留尘土及杂物，以避免出现运行事故。每日下班前另需清理、打扫所用电梯每层厅门门槛、轿门门槛及轿厢卫生。

3、由乙方要求其装修单位负责为电梯操作及使用人员配备对讲机。

4、电梯临时使用时间为上午8：30—13：00，下午14：00—21：30，应在该时间段内使用电梯，其余时间禁止使用。

5、临时使用电梯运输的货物应不超过电梯额定载重，并有完整的包装。散装的沙子、水泥、油漆、石灰、敞口容器所装的液态等物品;有毒、有害、易燃、易爆物品一律不准运输。

6、由于装修使用电梯所产生的一切责任及经济责任由乙方承担。其中经济责任也包括：国家电梯主管部门对甲方的处罚所产生的直接及间接的经济损失。一旦发生上述问题，问题未得到解决之前，电梯禁止使用。

7、由于产品本身设计及制造的原因所导致的责任，乙方不予承担。

8、在使用期间，乙方确保不得有任何水源进入电梯及电梯井道。

9、每层厅门门框及地坎的孔洞都必须封堵完毕，且采取保护措施，避免出现缝隙，导致安全事故。

二、甲乙双方的责任与权利。

1、甲方责任与权利。

(1)监督临时用梯在使用过程中的使用情况，发现临时用梯有违反本协议规定时，可立即关闭电梯，禁止使用，并在第一时间内通报乙方。

(2)在临时用梯发生故障，确定具体维修费且由乙方支付后，安排维护人员进行维修，恢复电梯的正常使用。

(3)甲方负责安排电梯维保单位对电梯司机进行口头形式的基本培训。

(4)临时使用电梯过程中，一旦电梯零部件遭到损坏，甲方直接向乙方收取维修费用。

(5)办公楼共17层，设有5部电梯，甲方有权根据今后使用情况，安排乙方更换使用其他电梯或与其他多个单位共用电梯。当多个单位共用电梯时，该协议作废，另行签订其他相关协议。

2、乙方方责任与权利。

(1)负责对电梯的及时清扫，保持轿厢及地坎的清洁，确保不发生安全事故。

(2)做好电梯轿箱内及各层厅门门边的临时保护(防止硬物、杂物由门边进入井道，造成轿箱、轨道倾斜)工作，以便保护轿箱及安全使用电梯。

(3)乙方装修单位在施工中如需拆除一些临时用梯的防护设施时，必须提前两天通知甲方。在施工期间，乙方将关闭电梯，禁止使用。

(4)在使用电梯期间，乙方及乙方装修单位必须完全配合楼梯间装饰装修单位相关工作。

(5)负责工地现场的管理，严禁出现本协议规定范围以外的各种临时使用电梯的情况，并承担因管理不当造成相应损失及责任。

(6)乙方完全负责该部电梯的运行、安全管理等所有工作，除产品本身设计及制造的原因外，其他任何原因造成电梯损坏，均由乙方负责，且维修费用由乙方直接支付。

(7)乙方不得私自维修或许可其他电梯公司临时维修电梯，一旦发生，甲方有权向乙方索赔壹拾万元人名币，并停止向其供水、供电，直至问题妥善解决处理完毕。

(8)电梯为公共财产，现暂时单独交于乙方使用1部电梯用于装修工作，由乙方负责向甲方支付贰万元人民币，作为电梯使用保证金。

三、物业管理事项。

(1)、该电梯目前暂时交予乙方自行管理及使用，待物业管理单位实行具体管理工作后，该协议作废，办公楼所有电梯由物业管理单位统一管理，甲方退还乙方押金。

四、临时用梯的交接。

甲、乙双方安排相关负责人共同检验临时用梯，检验完毕，交由乙方使用，自乙方使用之日起，视为电梯检验无问题。该协议一经签署，电梯使用过程中所产生的一切安全责任、行政责任、法律责任、经济责任及产品损坏责任均由乙方承担。

临时用梯使用期限为:20xx年x月xx日至20xx年x月xx日。

本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方代表：

乙方代表：

日期：20xx年x月xx日

道路使用协议书道路使用协议书

承包人：

经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目。

1.1工程名称：xxx道路路面工程。

1.2工程地点：位于xxxxxxxxx内。

1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元。

1.6质量标准：合格。

1.7工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二.技术标准及图纸。

2.1图纸：发包人提供。

2.2技术标准：

2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范；

2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三.双方权利和义务。

3.1发包人的权利和义务。

3.1.1发包人委派的业主代表：姓名：职务：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3发包人主要工作：

3.1.3.1负责场地三通一平；

3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.1.3.6按合同约定支付工程款。

3.2承包人的权利和义务。

3.2.1项目经理姓名：职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作：

3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起2天内，承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

3.2.2.7负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款。

4.1本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有。

土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

4.2设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据。

伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

4.3工程报价单详附件，工程量按实结算。

4.4结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付。

5.1工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后，乙方。

六、安全文明施工。

6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制。

度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责。

并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收。

7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发。

包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八、违约责任。

8.1发包人违约：

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2承包人违约：

8.2.1因承包人原因，未按本合同工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次处违约金5000元的罚则。

8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议。

9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效与终止。

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

10.2合同订立时间：年月日；合同订立地点：

10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同附件。

11.1投标文件。

11.2招标文件。

11.3道路平面图。

11.4xxxxxx集团工程预算书。

十二、合同份数。

12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

12.2副本陆份，双方各执叁份。??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人：（公章）。

委托代理人：

电话：

传真：

签订地点：

承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：签订时间：工程质量保修书。

发包方（全称）：xxxxxxxxxx。

承包方（全称）：

xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容。

质量保修范围包括：

承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。

二、质量保修期。

根据有关约定，本工程的保修期如下：自工程竣工验收合格之日起计算，本工程涉及的全部内容保修期为壹年。

其他项目保修期限约定如下：

三、质量保修责任。

1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，费用由承包方承担。

2．发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应在八小时内到达事故现场进行抢修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，由此产生的费用及损失均由由承包方承担。

公司。

使用协议书

许可人：______________有限公司(下简称“甲方”)。

被许可人：________股份有限公司(下简称“乙方”)。

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国商标法》以及其他法律、法规的有关规定，为了明确许可方和被许可方的权利、义务关系，双方本着平等自愿、诚信的原则，签定如下合同：

第一条甲方许可乙方使用其拥有的在国家商标局核定服务项目第____类____________________商品上使用的注册商标。该注册商标名为：“_______”，注册号码为____________________。

第二条许可使用的商品范围：

乙方可以在____________________________等商品范围内使用该注册商标。

第三条使用期限：

乙方无偿(或有偿)使用该注册商标的期限为____年。在规定的使用期届满前30日内，双方如愿意延长使用期，应重新签订合同。

第四条乙方有权在约定期限内无偿(或有偿)独占使用该注册商标。甲方不得放弃注册或放弃续展注册，并应保证其注册商标不被宣告无效。

第五条乙方有权同时依法使用其他商标，甲方不得限制其使用。

第六条甲方有权监督乙方使用其注册商标的商品的质量。乙方应当保证使用该注册商标的商品质量，并应在使用前述商标的商品上标明甲方的名称和商品产地。

第七条在本合同有效期内，甲方或其授权代表有权在任何合理的时间检查使用上述商标的产品的质量。乙方应采取一切必要的措施以满足甲方的质量标准和要求。如有不符上述要求的做法或销售，乙方应在接到甲方或其授权代表通知后立即采取补救措施。

第八条甲方承诺上述商标不侵犯第三方的商标权或其他知识产权。乙方承认尊重甲方对上述商标的所有权、权利和利益，并承诺不以任何作为或不作为危及上述商标注册的有效性。

第九条乙方同意告知甲方其知晓的任何未经授权使用的易与上述商标产生混淆的类似商标或仿制品。应甲方要求，乙方应协助甲方防止、对抗和制止上述侵权行为。

第十条乙方同意将本合同向国家工商行政管理局商标局备案，费用自负。

第十一条违约责任：对于因任何一方与本合同有关的任何行为或被指控的任何行为引起的任何索赔、要求、诉讼、和解、裁决或判决，包括任何第三方的索赔，该乙方同意赔偿对方因此而导致的一切损失(包括律师费)。

第十二条本合同包含双方关于本合同主题事宜的完整合同，取代双方之前的任何类似合同。任何对本合同的修改须以书面形式作出，经双方签字后方可生效。

第十三条凡因本合同所发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请__________仲裁委员会并根据其仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

第十四条本合同经双方授权代表签署后生效。

第十五条本合同一式两份，双方各执一份。

许可方：____________有限公司(盖章)。

授权代表：(签字)__________________。

被许可方：______________股份有限公司。

授权代表：(签字)__________________。

签约时间：________年_______月_____日。

签约地点：__________________________。

货梯使用的通告

各部门、各单位：

根据《电梯使用管理与维护保养规则》(tsgt5001-)及11月4号国务院安委办电梯督查组对我校电梯使用维保情况抽查反馈意见就我校电梯使用的相关事宜通知如下：

三、无物业管理楼宇(学生食堂、教工餐厅等)的电梯按使用单位“谁使用谁负责”原则，由使用单位负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。

四、有物业管理楼宇(行政楼，公共教学场所等)的电梯，由物业负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。

五、保持电梯机房应急通道的畅通无阻，任何单位、个人不得占用电梯机房通道。

特此通知。

附：须整改拆除的电梯机房通道。

1、北区萃园一食堂客梯机房通道。

2、亿恒酒店货梯机房通道。

后勤管理处。

x年12月2日。

货梯使用的通告

尊敬的业主/住户:。

由于11栋1单元货梯信号接触器使用频率过高被烧坏，从即日起货梯暂停使用。物业中心已经联系电梯公司及厂家，待厂家将材料送来后立即处理。预计三天内恢复使用。

由此给您带来的不便，敬请谅解!

若有疑问，请致电富丽城物业服务中心客服电话:。

xx物业服务中心。

/10/02。

大家好!

为了保障小区电梯正常运行，*园物业服务中心在雨季来临之前将安排施工单位对小区内c栋电梯井基坑进行维修改造，因防水工艺需要需浇筑混凝土，在地坑周边做模，模具高度影响了电梯的安全运行，需暂停货梯进行维修。

具体施工计划如下:。

电梯维修计划位置/编号。

日期时间

c栋货梯。

x年4月24日至x年4月25日。

24日上午09:00至25日上午09:00。

请勿使用正在维修养护中的电梯，给您出行带来的不便敬请谅解，如您有其他需求和建议，请您随时与我们联系，*园物业服务中心前台24小时服务电话:027-86716128。

*园物业服务中心祝您及家人生活愉快!

z物业服务有限公司。

*园物业服务中心。

x年四月**日。

各部门、各单位：

根据《电梯使用管理与维护保养规则》(tsgt5001-)及11月4号国务院安委办电梯督查组对我校电梯使用维保情况抽查反馈意见就我校电梯使用的相关事宜通知如下：

三、无物业管理楼宇(学生食堂、教工餐厅等)的电梯按使用单位“谁使用谁负责”原则，由使用单位负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。

四、有物业管理楼宇(行政楼，公共教学场所等)的电梯，由物业负责其日常卫生，异常状况的应急、报修等，协助管理单位做好电梯管理。

五、保持电梯机房应急通道的畅通无阻，任何单位、个人不得占用电梯机房通道。

特此通知。

附：须整改拆除的电梯机房通道。

1、北区萃园一食堂客梯机房通道。

2、亿恒酒店货梯机房通道。

后勤管理处。

x年12月2日。

货梯的安全使用管理制度货梯安全使用注意事项

为加强货梯使用管理及卸货区场地使用管理，特制定本规定。

二、适用范围。

适合坚美广场货梯/卸货平台使用人。

三、职责范围。

1、物业部前台负责受理、办理货梯《货梯/卸货区使用申请书》。

2、保安部负责核实《货梯/卸货区使用申请书》回执里面所登记的项目，严禁违规操作货梯;核实货物装卸情况，并记录在《卸货平台车辆出入登记表》内，合理调配车辆卸货时间。

四、管理规定。

1、使用货梯时不得损坏任何设备，(包括但不限于电梯天花、轿厢、按键、电梯门)。使用完毕后须经保安部工作人员验收，如有损坏应赔偿造成的损失。

2、施工单位在运送装修材料和装修垃圾时必须做好地面防护，保持沿途的卫生。

3、进入商场的手推车、进货车车轮必须是橡胶充气轮，对商场地面有损坏或者不符合要求的手推车和进货车禁止入内。

4、卸货区开放时间为：上午5：00-9：00时、晚上23：00至次日3：00时。

5、卸货时，司机不得离开车辆，卸货完毕后立即驶离卸货区域。

6、卸货完毕后车辆应马上离开卸货区，停放最长时间不得超过60分钟，特殊条件下需要到物业部前台申请。

7、所有车辆必须停放于指定位置，以免影响交通，如有违反且不听从工作保同指挥、工作人员有权禁止该车辆进入。

8、进入卸货区车辆停车60分钟，超过60分钟按相关规定收取停车费。

9、严禁装载易燃易爆、剧毒等危险品;严禁在停车场、卸货平台吸烟、动火;禁止随意动用消防设施。

10、严禁超过电梯承载力的货物进入货运电梯。

11、卸下货物必须马止运走，不得占用平台，因卸货遗留下来的包装、纸箱、绳等垃圾车主(司机)须立即清走，不得阻塞卸货通道。

12、卸货车位只供货车上落货物，禁止其它无关的车辆停泊。

13、送货车辆或人员有损毁公共设施的现象与行为，应按规定予以赔偿。

14、卸货区禁止车主(司机)进行与装卸无关的行为，如修车、加油。

货梯使用安全管理制度