2023年爆破队工作计划(实用10篇)
当我们有一个明确的目标时,我们可以更好地了解自己想要达到的结果,并为之制定相应的计划。什么样的计划才是有效的呢?以下是小编为大家收集的计划范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
爆破队工作计划篇一
乙方:______________
甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、 工程地点:_____市梅林原深华石场内。
二、 工程量: 约_____立方米。
三、 工程造价:_____元人民币。
四、 付款方式:乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的_____%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、 甲乙双方责任:
(一) 甲方责任:
1. 负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业。
2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二) 乙方责任:
1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2. 负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3. 作业人员持证上岗。
4. 加强安全警戒工作。
六、 违约责任:
1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。
2. 甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、 本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、 本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
爆破队工作计划篇二
甲方:
乙方:
爆破协议如下:
一、甲方将 段路基土石方爆破工程承包给乙方。
二、每立方爆破单价为 元/立方(大写: 元整)。(此单价含炸药、机械、人工工资、钻孔、安全等)。
三、爆破工程进度必须按照项目部下达的生产计划而完成足够的方量,爆破的直径大小按监理和项目部的施工要求保证质量。乙方施工过程中,如爆破直径太大超出了施工要求,则乙方必须改炮达到符合施工的填筑要求,如乙方拒不改小,则乙方可自行采取其他方法改小,因此而产生的费用,甲方有权带惩罚性的加倍扣除。
四、乙方在施工过程中,如有石块、石渣等造成居民房屋炸坏及车辆人员伤亡事故等,不论是经济责任和法律责任均由乙方自行承担,与甲方无关。
五、在施爆过程中如震动造成的一切纠纷和矛盾,以及经济损失由甲乙双方及项目部和业主出面协调解决。
六、付款方式
1、多数资金按照项目部的支付方式转账支付(由乙方提供账号及签字确认)。
2、少数资金按现金支付。
3、剩余爆破工程款完工后,30日内付清。
4、路基爆破方量按照项目部最终结算为准。
七、甲方将尽力为乙方提供良好的工作场面,使其高效率的提高工作,未尽事宜,双方协商解决。
八、甲乙双方如单方违约,违约方按工程总价的 % 补偿守约方。
九、本段所用爆破材料费用由乙方项目部提供发票,人工工资发放由甲方承担。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日生效
甲方(签字)联系电话:
乙方(签字)联系电话:
签订日期: 年 月 日
爆破队工作计划篇三
乙方:_____工程有限公司
甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_____市梅林原深华石场内。
二、工程量: 约_____立方米。
三、工程造价:_____元人民币。
四、付款方式:乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的_____%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1. 负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业。
2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2. 负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3. 作业人员持证上岗。
4. 加强安全警戒工作。
六、违约责任:
1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。
2. 甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
爆破队工作计划篇四
甲方:
乙方:
爆破协议如下:
一、甲方将 段路基土石方爆破工程承包给乙方。
二、每立方爆破单价为 元/立方(大写: 元整)。(此单价含炸药、机械、人工工资、钻孔、安全等)。
三、爆破工程进度必须按照项目部下达的生产计划而完成足够的方量,爆破的直径大小按监理和项目部的施工要求保证质量。乙方施工过程中,如爆破直径太大超出了施工要求,则乙方必须改炮达到符合施工的填筑要求,如乙方拒不改小,则乙方可自行采取其他方法改小,因此而产生的费用,甲方有权带惩罚性的加倍扣除。
四、乙方在施工过程中,如有石块、石渣等造成居民房屋炸坏及车辆人员伤亡事故等,不论是经济责任和法律责任均由乙方自行承担,与甲方无关。
五、在施爆过程中如震动造成的一切纠纷和矛盾,以及经济损失由甲乙双方及项目部和业主出面协调解决。
六、付款方式
1、多数资金按照项目部的支付方式转账支付( 由乙方提供账号及签字确认)。
2、少数资金按现金支付。
3、剩余爆破工程款完工后,30日内付清。
4、路基爆破方量按照项目部最终结算为准。
七、甲方将尽力为乙方提供良好的工作场面,使其高效率的提高工作,未尽事宜,双方协商解决。
八、甲乙双方如单方违约,违约方按工程总价的 % 补偿守约方。
九、本段所用爆破材料费用由乙方项目部提供发票,人工工资发放由甲方承担。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日生效
甲方 (签字) 联系电话:
乙方 (签字) 联系电话:
签订日期: 年 月 日工程施工安全协议书工程建设合同协议书房屋承建协议书
爆破队工作计划篇五
甲方:兴峰盈(福建)集团有限公司 乙方:福安市荣安爆破工程有限公司
甲方承建的福安市湾坞供水工程输水系统(c2标段)工程需要爆破作业,经双方协商后,甲方将该爆破作业委托给乙方进行。为了明确双方的责任义务,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等国家有关法律规定,甲乙双方达成如下协议:
一、工程概况
3、溪里隧洞a7+250~a8+868)
2、爆破石方工程量:约 立方米
3、爆破工期:总工期暂从 年 月份起至 年 月份止,完成本工程所有需要爆破开挖的石方量。
二、承包内容及结算方式
甲方将爆破工程委托给乙方进行施工,乙方负责进行爆破。具体单价由甲乙双方另行商定。
三、甲、乙双方义务 一)甲方义务
1、甲方负责对爆破班组人员统一办理工程意外伤害保险。
2、负责隧道测量放样工作。
3、负责爆破工作面清理及钻孔,以便乙方爆破施工。
4、甲方需提供爆破地点及安全警戒范围内的征地赔偿(安全警戒范围按
《爆破安全规程》中关于一般土岩爆破的相关规定执行)。每次爆破期间,甲方必须安排专职人员配合乙方进行人员清场及安全警戒工作。
5、爆破安全监理费用及防护费用由甲方自行负责。
6、甲方应负责乙方现场爆破施工人员的食宿。
7、甲方应提前一天告知乙方爆破计划,以便乙方进行爆破施工。 二)、乙方义务
1、乙方进场时必须提供爆破单位营业执照、资质证书、爆破作业人员证等材料复印件各一份,加盖公章,汇总后由甲方协助乙方送达相关部门审批、备案。
2、负责做好自有爆破班组人员进场后的安全教育管理工作。
3、乙方负责组织施工力量,配备特种作业人员,做到持证上岗并遵守当地公安部门的管理制度。
4、乙方负责本爆破工程所用炸药、雷管、导爆索等火工材料申购、运输、仓库保管等安全管理工作。
5、乙方在收到甲方爆破施工要求后,一天之内必须到现场爆破。
6、爆破施工中出现的安全责任一律由乙方负责。
四、其他
1、合同经双方签字盖章后立即生效。若有违约,则违约方应赔偿对方的相关损失。待所有工程量全部结束尾款结清自动失效。
代表(签字): 代表(签字):
年 月 日
补充协议
甲方:兴峰盈(福建)集团有限公司 乙方:福安市荣安爆破工程有限公司
由甲方承建的福安市湾坞供水工程输水系统(c2标段)
工程需要爆破,现经甲方委托并与乙方达成一致意见后,甲方将该爆破工程委托给乙方进行施工。经甲乙双方充分协商对本工程爆破协议书第二条“承包内容及结算方式”进行如下补充协议:
1、本工程所需的火工品材料由乙方进行申报购买,所需的材料费用由甲方支付,单价按物资局送到乙方炸药库的单价计算,乙方不收取任何差价。
2、每月甲方付给乙方公司管理费3.3万元;乙方安排人员为甲方进行爆破施工,每组3人工资按每月13000元(技术员5000元/月、安全员4000元/月、爆破员4000元/月),如工期紧需另外增加人员的,按以上工资标准收取;乙方负责提供火工品运输车辆,车辆费用按1万元/月收取(含维修费用,驾驶员工资,不含油料费、过路费,多个标段共用,共同分摊);以上各项费用每月月底结清(均不含税)。各项费用计算时间从实际爆破之日起计算,至整个工程爆破结束。若未满一个月则按一个月计算收取费用。
甲方 乙方
代表(签字): 代表(签字):
年 月 日
爆破队工作计划篇六
签订地点:四川省广元市
经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况
1.1工程名称:;
1.2工程地点: ;
1.3工程内容:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;
1.4爆破工艺:岩石松动爆破。
2、承包范围
2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;
2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;
2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;
2.4爆破总量为:以双方实测量为准;
3、合同工期
3.1合同工期总日历天数为:壹年;
3.2计划开工日期:以发包人发布的开工通知为准;
3.2计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
4.1爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒0.8立方以上乙方负责改小,块粒0.8立方以下乙方不负责。
4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。
5、合同价款及支付方式
5.1合同价款:
本合同为单价价款合同,合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。
(大写:玖元伍角/立方米)
5.2合同价款支付:
发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:
5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。
5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、双方责仸与义务
6.1发包人责任义务
6.1.1发包人向承包人提供以下资料:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)
6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。
6.1.3向承包人提供施工场地,协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。
6.1.4及时向承包人移交爆破场地,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。
6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。
6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。
6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。
6.1.8地下需保护的各类管线,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。
6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。
6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。
6.2承包人责任义务
6.2.1承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。
6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。
6.2.3采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。
6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。
6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。
6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。
6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。
6.2.8在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。
6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。
6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时,承包人必须采取相应的保护措施,并对周边人员进行撤离安置。
6.2.11在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。
6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。
6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。
6.2.14非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。
6.2.15妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。
6.2.16在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。
7、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:
7.1施工合同书
7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、违约责仸
8.1如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。
8.2施工过程中,承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工,必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故,责任由发包人承担。
9、其它约定:未尽事宜,协商解决。
10、合同生效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
11、其他事项
11.1本合同一式四份,双方各执二份。
11.2违约方赔偿另一方的一切损失。
11.3因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。
发包人(盖章): 承包人(盖章)
现场负责人: 现场负责人:
联系电话: 联系电话:
帐 号: 帐 号:
年 月 日 年 月 日
爆破队工作计划篇七
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规,甲方将 空港新城五期二标a1段平基土石方 爆破,委托乙方施工,本着平等互利原则,经双方协商达成如下协议:
第一条 工程概况
不含光面爆破作业)
第二条 工程款:暂定30万元。
第三条 工程款支付方式:不支付工程预付款,工程完工后按合同价款支付80%,余下款项在竣工验收合格后10日之内付清。
第四条 甲方施工现场代表:
乙方施工现场代表:
第五条 甲、乙双方责任
第七条 本合同自订立之日起,双方签字盖章生效,工程完工后,甲方付清工程款后自动失效。
本合同一式四份、双方各两份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
爆破队工作计划篇八
乙方: _________________________
由于甲方在项目中需采用浅孔毫秒延期控制爆破技术,需要与具有爆破资质的专业爆破公司(乙方)合作,根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及有关民用爆炸物品管理的有关法律法规,甲乙双方本着相互支持和谅解的原则,就服务的有关事项进行了友好协商,达成如下条款,双方共同遵守。
二、 工程涉及地点:___________________
三、 工程概况:
四、 服务工作内容
五、爆破涉及费和服务费及付款
1、爆破设计费:按___元/年收取,签订合同时一次性付清(开税务发票);
2、技术服务费:根据甲方提供的图纸计算大约___方按___元整( 元)收取,付清款,方可取得爆破设计说明书(开税务发票)
4、爆破器材的配送和监管服务费:炸药___元/kg,雷管___元/发,特殊配送费用经双方确认后按____元/趟收取,(炸药数量低于72kg,雷管低于500发),(开税务发票)
六、双方职责
(一)甲方职责
1、负责向乙方提交工程爆破服务所需的基础材料,包含内容:
2、甲方对现场的其他爆破施工(打眼、出渣等)人员必须进行意外伤害保险。
3、严格执行《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。
4、每个施工队配备由乙方派出的爆破作业人员(把婆婆元和爆破安全员),承担爆破的施工作业,由施工队负责人对爆破工程施工作业全过程进行统一安排和指挥,负责爆破警戒工作,每次爆破时必须由乙方派出爆破员和爆破安全员到现场进行爆破作业,否则造成的一切后果自行负责。
5、负责办理炸材的一切申购手续,并对炸材的使用与储存、施工现场防止爆破器材被盗、丢失等安全工作负全部责任。
6、负责解决一切施工干扰,处理施工中发生的问题,维护现场治安,并承担相应责任。
7、负责清理爆破后的爆渣、边坡浮石、危石等。
8、严格按照爆破设计参数进行施工,每次爆破设计的爆破器材数量不得私自用于与本工程无关的其他爆破作业中。
(二)乙方职责
1、严格执行《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。
2、负责项目的现场勘察和技术调研,为甲方提供爆破设计方案、施工现场的技术指导和技术咨询,对爆破环境复杂点作现场技术指导。
3、合同生效,收到甲方的设计费及合同规定的服务费后既可开始工作,及时安装甲方年、月爆破量的要求进行工程爆破技术设计。
4、乙方派出的爆破员和安全员必须听从甲方的安排,积极配合甲方施工进度开展工作,如不服从安排的,甲方可以随时退换爆破员和安全员,乙方应及时配备爆破员和安全员,否则造成的损失由乙方赔偿。
七、安全责任
1、对爆破设计的安全性、规范性、合理性和科学性负责,把各项技术经济指标控制在规范允许范围内,由于设计不符合规范要求,造成的安全危害及损失由乙方承担。
2、若甲方不按设计进行施工违反《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规所造成的一切安全事故由甲方承担。
3、甲方应对提供的资料详实性和准确性负责,若因资料手续的不实不详或有重大地质变异(如地质大断层或洞)对周边民房产生振动影响所造成的安全危害有甲方承担。
4、在实施爆破过程中,由于乙方技术问题造成的盲炮、瞎炮的事故由乙方承担责任,但是属甲方引起的(如不按设计要求购买爆破器材或器材质量不合格等因素)事故由甲方自行承担其责任。
5、其他:按照《爆破安全规程》规定执行:___
八、违约责任
1、若甲方不按时付款,乙方有权终止服务。
2、若乙方服务达不到合同要求,甲方有权投诉,并拒绝付款。
3、任何一方违约,应按照合同法的有关赔偿对方损失。
九、其他
1、本合同未尽事宜,出现问题双方协商解决,协商不成可向法院起诉。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章后生效,合同期满办理完毕有关结账付款手续后自然生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
爆破队工作计划篇九
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程量:以实际施工量为准。
二、工程内容及工期
1、工程内容:土石方岩爆破。
2、工期:根据甲方需要,乙方应保证不影响甲方的实际工期。
自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业,如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。
三、工程造价及付款方法
1、工程造价:工程爆破单价6.5元/m3。(该单价为综合单价,不作任何调整,不承担任何税费)。
2、实际核算方式:按双方一起共同测量的方数计算×单价。
3、工程合同一经签订,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。
4、付款方式:本合同签字生效后,乙方进场爆破作业开始,第一次爆破完成后,支付爆破方应付额的一半,以此类推,以后按每月底结算,在次月5日支付应付额的70%,余款30%在工程完工后一月内付清。
四、工程量核算与确认
1、爆破施工前,甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方,并经双方确认后签字;
2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量,双方测量共同认可后方可爆破,单价不变;
3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收
(一)工程质量
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并随时进行监督检查。
3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。
4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块体积不大于0.6立方米。
(二)安全管理及责任
1、乙方在进入施工现场以前,应办理好爆破的一切相关手续,并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。
3、乙方采取先进的爆破方法,合理的施工工艺及有利的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
4、现场代表:
甲方: 乙方:
(三)爆破机械及现场爆破器材的管理
1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识,指定专人操作。
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图纸施工,听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责,施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。
六、双方责任
(一)甲方责任:
1、按合同规定及时支付各种款项。
2、乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责。
3、以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高。
4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。
(二)乙方责任
1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。
2、结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案。
3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。
4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。
5、做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6、采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,如飞石直接造成周围建筑及在建设施工的安全和人身安全,如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,一切与甲方无关。
7、乙方施工人员食宿自理。
8、乙方不得将本工程转包给第三方。
七、附件:
1、本协议经双方签字后生效。
2、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
3、因执行本协议发生争执,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院判决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
爆破队工作计划篇十
乙方:六盘水久翔爆破工程有限责任公司
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》gb6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于 花渔洞的“花渔新区”工程 爆破工程的经济责任管理达成以下协议:
一、 工程概况:
工程名称:花渔新区工程
工程地点: 工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。(所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用)
二、 工程单价和工程量:
1、 工程单价:含税费)
2、 工程量:以甲乙双方验收方量计算签字为准。
三、 工程计价与结算:
1、
前支付实际完成工程量80%的进度款,施工中如甲方不按时支付乙方进度款,导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。
算及支付手续,逾期不支付的,按工程款10%收取滞纳金。
四、 工期要求:
本合同工期: 年 月 日至 年 月 日。
五、 双方责权利:
甲方责权利:
并保证相关资料真实性。
2、 甲方负责周边房屋现状调查(爆前调查资料甲乙双方各执一份),并协调四邻关系,因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的,由甲方承担,窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。
条相关规定执行。
4、 每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
5、
1、 乙方责权利: 乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工,不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建(构)筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业,由此产生的各种费用由甲方负责支付,不在此单价范围内。
2、 乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责,办理民用爆炸物品使用相关手续。
3、 乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工,由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。
4、 严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5、 乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业
6、 按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》gb6722-20xx及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。
7、 乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8、
9、 各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。 在合同执行过程中,如遇国家出台新法律、法规,本合同与新法律、法规有矛盾时,乙方有权修改本合同责权利,乙方按新法律法规规定执行。
六、 安全责任:
1、 甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。
2、 乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3、 如发生重大爆破安全事故,乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门(同时通知甲方),并按政府有关部门规定处理,承担一切责任。
七、 违约责任
除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。
1、 甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2、 如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、 工程停建或缓建的处理:
由于政策变化,不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,是合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。
九、 工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。
十、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。
甲方: 乙方:
法人(签字): 法人(签字):